勘察设计专业分包

勘察设计专业分包合同编号：__________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：全称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（分包方）：全称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________一、分包范围和内容：乙方负责主工程中的勘察设计工作，包括但不限于：1.进行现场勘察，提供勘察报告；2.根据主工程的要求，进行设计方案的制定和修改；3.提供设计图纸和相关技术文件；4.协助甲方进行施工图的审查和施工过程中的技术指导；5.提供勘察设计所需的设备和材料；6.完成甲方委托的其他与勘察设计相关的工作。二、分包工程的工期：乙方应按照甲方的要求，在本合同签订后的____个工作日内开始分包工作，并应在不延误主工程工期的前提下，按照甲方的要求完成分包工作。三、分包工程的费用：1.乙方向甲方提供的勘察设计费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____；2.乙方向甲方提供的勘察设计费用包括：勘察费、设计费、技术咨询费、人员差旅费等；3.乙方应在甲方支付勘察设计费用后的____个工作日内，向甲方提供正式的发票。四、支付方式：1.甲方在本合同签订后的____个工作日内，向乙方支付勘察设计费用的____%；2.甲方在收到乙方提交的设计成果后的____个工作日内，向乙方支付勘察设计费用的剩余____%；3.甲方支付勘察设计费用后，乙方应按约定提供服务，如有违约行为，甲方有权要求乙方退还部分或全部费用。五、保密条款：1.双方应对在执行本合同时所获悉的对方的技术秘密、商业秘密等保密信息予以保密；2.保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止；3.保密信息不包括已经公之于众的信息，或者在正常业务活动中能够获得的信息。六、违约责任：1.乙方未按照约定完成分包工作的，应向甲方支付违约金，违约金为分包工作费用的____%；2.甲方未按照约定支付勘察设计费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%；3.双方因不可抗力原因导致无法履行本合同的，双方互不承担违约责任。七、争议解决：1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律；2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；3.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至分包工作完成之日止；3.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________附件：1.分包工作详细清单2.乙方勘察设计资质证明文件3.甲方主工程相关文件一、附件列表：1.分包工作详细清单2.乙方勘察设计资质证明文件3.甲方主工程相关文件4.合同履行过程中的沟通记录5.设计成果交付确认书6.勘察报告7.设计图纸和技术文件8.支付凭证和发票9.违约金计算公式和相关依据10.诉讼文件和法院判决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工作的，视为违约。2.甲方未按照约定支付勘察设计费用的，视为违约。3.双方因不可抗力原因导致无法履行本合同的，不视为违约。4.乙方泄露甲方保密信息，视为违约。5.甲方未按照约定提供必要的合作条件，导致乙方无法正常履行合同，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托乙方进行勘察设计工作的甲方。2.分包方：指接受甲方委托进行勘察设计工作的乙方。3.勘察设计费用：指乙方为完成分包工作所收取的费用，包括勘察费、设计费、技术咨询费、人员差旅费等。4.违约金：指违约方应向守约方支付的违约赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.勘察设计进度延误：乙方应与甲方及时沟通，调整工作计划，确保不影响主工程进度。2.设计成果不符合要求：乙方应根据甲方反馈进行修改，直至满足甲方要求。3.支付费用争议：双方应根据合同约定解决，必要时可寻求专业机构调解或法律途径解决。4.保密信息泄露：乙方应加强保密意识，签订保密协议，防止信息泄露。5.不可抗力事件：双方应根据实际情况协商解决，可适当调整合同履行期限或终止合同。五、所有应用场景：1.甲方为某项工程的业主或代表，需要进行勘察设计工作。2.乙方