施工进度与质量承诺

施工进度与质量承诺合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、施工进度承诺1.1受托方应按照主合同约定的开工日期开始施工，并确保工程在____年__月__日前竣工交付。1.2受托方应按照委托方审定的施工组织设计进行施工，确保工程进度不受影响。1.3受托方应提前一个月向委托方提交工程进度计划，并按照计划执行。如因受托方原因导致工程进度严重滞后，委托方有权要求受托方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金金额为合同总价款的__%。二、质量承诺2.1受托方应按照国家和行业的施工标准、规范和主合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。2.2受托方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程中质量的控制，确保工程质量符合要求。2.3受托方应指定专业质量检测机构对工程进行验收，验收不合格的，受托方应按照委托方的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。2.4工程竣工后，委托方应组织验收。如委托方对工程质量有异议，受托方应在接到通知后__日内进行整改，直至委托方满意。如受托方未在约定时间内整改到位，委托方有权要求受托方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，违约金金额为合同总价款的__%。三、违约责任3.1双方应严格履行本协议及主合同约定的各项条款。如一方违反本协议，另一方有权要求违约方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）工程进度违约金：每延期一天，违约金金额为合同总价款的__%。（2）质量违约金：按照实际损失金额计算，最高不超过合同总价款的__%。3.2违约方应承担因违约所产生的包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费等费用。四、争议解决4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定5.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付且质保期满止。5.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.《建设工程施工合同》2.工程设计图纸及相关技术资料3.施工组织设计4.工程进度计划5.质量管理体系文件6.验收报告7.违约金计算依据二、违约行为及认定：1.施工进度延误：未按照约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程验收不合格，未达到约定的质量标准。3.未按照施工组织设计施工：未按照委托方审定的施工组织设计进行施工。4.未按照要求整改：在委托方提出整改要求后，未能在约定时间内整改到位。三、法律名词及解释：1.委托方：指委托他人代为施工的一方。2.受托方：指接受委托进行施工的一方。3.建设工程施工合同：双方约定进行工程建设并进行施工的合同。4.违约金：因违约行为产生的赔偿责任。5.质保期：工程竣工交付后，受托方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，了解延误原因。要求受托方制定整改措施并监督实施。根据延误情况计算违约金。2.工程质量不符合约定：委托方组织验收，提出整改要求。受托方按要求进行整改。整改后重新验收，如仍不合格，按约定计算违约金。3.施工过程中出现争议：双方协商解决，争取达成一致。如协商不成，依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：