2024年度建筑设计合同：某建筑设计公司为某开发商提供建筑设计服务

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑设计合同：某建筑设计公司为某开发商提供建筑设计服务本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（开发商）名称及地址1.2乙方（建筑设计公司）名称及地址1.3合同主体之间的权利和义务第二条建筑设计服务内容2.1乙方提供的建筑设计服务范围2.2乙方提交的的设计成果及时间表2.3乙方对设计成果的版权和知识产权声明第三条设计要求和技术标准3.1甲方提供的项目背景和要求3.2乙方应遵循的设计规范和标准3.3设计变更及其处理方式第四条合同价格及支付方式4.1设计费用的计算方式4.2甲方支付设计费的期限和方式4.3设计费用的调整机制第五条设计周期和交付时间5.1整体设计周期5.2各阶段设计成果的交付时间5.3设计周期延误的处理第六条质量管理和服务保障6.1乙方设计的质量保证措施6.2乙方对甲方疑问和需求的回应机制6.3乙方对设计成果的修改和优化第七条保密条款7.1双方对合同内容和设计成果的保密义务7.2保密期限7.3违约保密条款的赔偿方式第八条违约责任及赔偿8.1双方违约的情形和责任8.2赔偿方式和金额8.3违约争议的解决途径第九条争议解决9.1双方协商解决争议9.2提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决9.3仲裁条款第十条合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止条件及后续处理第十一条一般条款11.1合同的解释权11.2合同的适用法律11.3合同的附件第十二条附件12.1设计项目详细需求书12.2设计费用的详细计算明细12.3设计成果的交付标准和要求第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项13.2附加条款的编号和日期第十四条签字盖章14.1甲方授权代表签字14.2乙方授权代表签字14.3合同签订日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（开发商）名称及地址甲方全称：某房地产开发有限公司注册地址：某市某区某路某号1.2乙方（建筑设计公司）名称及地址乙方全称：某建筑设计咨询有限公司注册地址：某市某区某路某号1.3合同主体之间的权利和义务双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。乙方应确保设计成果符合甲方的要求，并对其设计的质量和效果负责。甲方应按照约定时间支付设计费用，并提供必要的信息和协助。第二条建筑设计服务内容2.1乙方提供的建筑设计服务范围乙方同意为甲方提供包括但不限于概念设计、方案设计、施工图设计、设计咨询和施工配合等服务。2.2乙方提交的的设计成果及时间表乙方应在合同约定的时间内向甲方提交各阶段的设计成果。具体时间表见附件。2.3乙方对设计成果的版权和知识产权声明乙方声明对设计成果拥有独立的版权和知识产权，并承诺在合同有效期内不将设计成果用于其他项目。第三条设计要求和技术标准3.1甲方提供的项目背景和要求甲方应向乙方提供项目的详细背景和要求，包括但不限于用地条件、功能需求、规模、预算和环保要求等。3.2乙方应遵循的设计规范和标准乙方应按照国家和地方的法律法规、设计规范和标准进行设计，并符合甲方提供的项目要求。3.3设计变更及其处理方式如因甲方要求或客观条件变化需要进行设计变更，双方应协商确定变更内容，并根据实际情况调整设计周期和费用。第四条合同价格及支付方式4.1设计费用的计算方式设计费用根据乙方提供的服务范围、工作量和甲方提供的项目要求计算。具体计算方式见附件。4.2甲方支付设计费的期限和方式甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付设计费用。支付方式可以是现金、转账或其他双方约定的方式。4.3设计费用的调整机制如因乙方原因导致设计周期延误或设计成果不符合约定要求，乙方应根据实际情况向甲方支付违约金或调整设计费用。第五条设计周期和交付时间5.1整体设计周期整体设计周期为自合同签订之日起至甲方确认最终设计成果之日止。具体时间见附件。5.2各阶段设计成果的交付时间各阶段设计成果的交付时间及要求见附件。5.3设计周期延误的处理如乙方原因导致设计周期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金或调整设计费用。第六条质量管理和服务保障6.1乙方设计的质量保证措施乙方应建立健全的质量管理制度，确保设计成果符合法律法规和甲方要求。6.2乙方对甲方疑问和需求的回应机制乙方应设立专门的服务或联络人，及时回应甲方的疑问和需求。6.3乙方对设计成果的修改和优化乙方应根据甲方的反馈意见对设计成果进行修改和优化，直至甲方满意。第七条保密条款7.1双方对合同内容和设计成果的保密义务双方应对合同内容和设计成果予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。7.2保密期限保密期限自合同签订之日起至设计成果交付之日止。7.3违约保密条款的赔偿方式如一方违反保密条款，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第八条违约责任及赔偿8.1双方违约的情形和责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、支付相关费用等。8.2赔偿方式和金额违约方应按照合同约定或实际损失的金额向守约方支付赔偿金。赔偿金额的计算方式见附件。8.3违约争议的解决途径如双方在违约赔偿方面发生争议，应协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。第九条争议解决9.1双方协商解决争议双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决如协商不成，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。9.3仲裁条款双方约定，如发生合同争议，可提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。10.2合同的变更程序合同变更应书面签订，并由双方盖章确认。变更内容不得与原合同原则相违背。10.3合同的终止条件及后续处理合同终止条件见附件。合同终止后，乙方应按照甲方要求完成剩余的设计工作，并交付所有设计成果。第十一条一般条款11.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。11.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.3合同的附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十二条附件12.1设计项目详细需求书12.2设计费用的详细计算明细12.3设计成果的交付标准和要求第十三条其他约定13.1双方认为需要约定的其他事项13.2附加条款的编号和日期第十四条签字盖章14.1甲方授权代表签字14.2乙方授权代表签字14.3合同签订日期第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外，参与本合同项目实施或与本项目相关的其他主体，包括但不限于监理机构、施工单位、材料供应商、中介机构等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不仅限于设计咨询、项目管理、施工监理、质量检测、材料供应等与本项目相关的活动和环节。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方选择甲方应根据项目需求和乙方建议，选择合适的第三方机构或个人。2.2第三方资质审核乙方应对第三方的主体资格、专业能力、信誉等进行审核，并向甲方提供审核意见。2.3第三方介入协议甲方、乙方和第三方应签订书面介入协议，明确各自的权利、义务和责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方应对其提供的服务质量和效果负责，并承担由此产生的违约责任。3.2责任限额第三方应按照介入协议的约定承担责任，责任限额包括但不限于赔偿金额、维修费用、延误损失等。3.3第三方赔偿如第三方原因导致甲方或乙方损失，甲方或乙方有权向第三方追偿，并按照介入协议约定确定赔偿金额。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方应遵守甲方的指示和要求，按照合同约定提供服务。4.2第三方与乙方的关系乙方应协助甲方对第三方进行管理和监督，确保第三方按照合同约定履行义务。4.3第三方与其他方的关系第五条第三方介入的变更和解除5.1变更程序如甲方或乙方要求变更第三方，应书面通知对方，并重新签订介入协议。5.2解除条件甲乙方可根据合同约定或介入协议的解除条件解除与第三方的合作关系。5.3解除后的处理解除第三方合作关系后，甲方、乙方和第三方应按照合同约定或介入协议处理后续事宜。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约如第三方违反合同约定或介入协议，甲方和乙方有权按照约定追究其违约责任。6.2违约处理程序违约处理程序包括但不限于书面通知、协商解决、仲裁或诉讼等。6.3违约赔偿第三方应按照合同约定或介入协议的赔偿方式向甲方和乙方支付违约金或赔偿损失。第七条甲方和乙方的义务7.1甲方义务甲方应按照合同约定支付第三方服务费用，并提供必要的支持和协助。7.2乙方义务乙方应协助甲方对第三方进行管理和监督，确保第三方按照合同约定提供服务。7.3双方的其他义务双方应遵守法律法规，履行合同约定的其他义务。第八条第三方介入的监督和考核8.1监督机制甲方和乙方应建立第三方监督机制，对第三方的工作进度和质量进行监督和考核。8.2考核标准考核标准应包括但不仅限于工作质量、进度、成本控制等方面。8.3考核结果应用考核结果作为评价第三方绩效的依据，应用于后续的合作关系管理。第九条保密和知识产权保护9.1第三方保密义务第三方应对与本项目相关的保密信息予以保密，未经甲方和乙方同意不得向第三方披露。9.2知识产权保护第三方应尊重并保护甲方和乙方的知识产权，不得侵犯第三方知识产权。第十条争议解决10.1协商解决甲方、乙方和第三方应通过友好协商解决争议。10.2提交仲裁如协商不成，任何一方有权将争议提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼解决如仲裁不成，任何一方有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。第十一条合同的生效、变更和终止11.1生效条件本附加条款自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。11.2变更程序合同变更应书面签订，并由双方盖章确认。变更内容不得与原合同原则相违背。11.3终止条件及后续处理合同终止条件见附件。合同终止后，第三方应按照甲方和乙方要求完成剩余的工作，并交付所有成果。第十二条附件12第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计项目详细需求书本附件详细说明了甲方对建筑设计项目的具体需求，包括但不限于项目背景、功能要求、规模、预算、环保要求等。附件2：设计费用的详细计算明细本附件详细列出了设计费用的计算方式，包括费用构成、计算公式、费用明细等。附件3：设计成果的交付标准和要求本附件详细规定了设计成果的交付标准，包括设计文件的内容、格式、数量、提交时间等。附件4：第三方介入协议本附件为甲方、乙方和第三方签订的书面介入协议，明确了第三方的权利、义务和责任。附件5：第三方资质审核材料本附件包含了第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书、业绩证明等。附件6：第三方服务费用支付凭证本附件为甲方支付第三方服务费用的凭证，包括支付金额、支付时间、支付方式等。附件7：第三方工作进度报告本附件为第三方定期向甲方和乙方提交的各项工作进度报告，包括完成情况、存在问题及解决方案等。附件8：第三方质量检查报告本附件为第三方提供的质量检查报告，包括设计成果的质量评价、问题及整改情况等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定甲方违约行为包括但不限于未按约定时间支付设计费用、提供不准确的项目需求、干预乙方的设计工作等。甲方应按照合同约定向乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。示例：如甲方未按约定时间支付设计费用，视为甲方违约。甲方应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应支付设计费用×10%。2.乙方违约行为及责任认定乙方违约行为包括但不限于未按约定时间提交设计成果、设计成果不符合甲方要求、泄露甲方商业秘密