2024年度建筑工程施工合同履约保证金协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同履约保证金协议本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1保证金1.2履约保证金1.3建筑工程1.4合同双方第二条保证金金额与缴纳2.1保证金的金额2.2缴纳保证金的时间与方式2.3保证金的退还条件与时间第三条保证金的使用与管理3.1保证金的使用范围3.2保证金的利息计算3.3保证金的监督管理第四条违约行为与保证金扣除4.1违约行为的认定4.2保证金扣除的条件与程序4.3保证金扣除的限额第五条合同的解除与终止5.1合同解除的条件5.2合同终止的条件5.3合同解除或终止后的保证金处理第六条争议解决6.1争议解决的方式6.2争议解决的时效第七条合同的变更与补充7.1合同变更的条件7.2合同补充的内容第八条合同的生效、期限与终止8.1合同的生效条件8.2合同的有效期限8.3合同终止的条件第九条合同双方的权利与义务9.1甲方的权利与义务9.2乙方的权利与义务第十条保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的例外情况第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决方式第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件12.2合同终止的条件12.3合同解除或终止后的保证金处理第十三条其他条款13.1通知与送达13.2合同的副本13.3合同的修订第十四条合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点14.2合同的生效条件与时间第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1保证金：指乙方为保证履行合同义务，按照合同约定向甲方缴纳的一定金额的金钱。1.2履约保证金：指乙方为保证按照合同约定履行施工义务，向甲方缴纳的保证金。1.3建筑工程：指甲方委托乙方施工的建筑物及相关附属设施的建设工程。1.4合同双方：指甲方和乙方，甲方为委托人，乙方为施工人。第二条保证金金额与缴纳2.1保证金的金额：履约保证金的金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。2.2缴纳保证金的时间与方式：乙方应在本合同签订后七个工作日内，将履约保证金通过银行转账的方式缴纳至甲方指定的账户。2.3保证金的退还条件与时间：在合同履行完毕且乙方无违约行为的情况下，甲方应在合同终止后七个工作日内退还乙方履约保证金，不计利息。第三条保证金的使用与管理3.1保证金的使用范围：履约保证金仅用于乙方未能按照合同约定履行施工义务时，甲方扣除乙方应付款项、赔偿款项等费用。3.2保证金的利息计算：履约保证金的利息按中国人民银行同期存款利率计算，归乙方所有。3.3保证金的监督管理：甲方应建立健全履约保证金的监督管理制度，确保保证金的安全、合规使用。第四条违约行为与保证金扣除4.1违约行为的认定：乙方未能按照合同约定履行施工义务，或者存在其他违反合同约定的行为，均视为违约行为。4.2保证金扣除的条件与程序：甲方在认定乙方存在违约行为后，应书面通知乙方，并在扣除相关费用后七个工作日内向乙方出具履约保证金扣除的证明。4.3保证金扣除的限额：甲方扣除履约保证金的金额，不得超过乙方缴纳的履约保证金金额。第五条合同的解除与终止5.1合同解除的条件：在合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除合同的情形，双方均可解除合同。5.2合同终止的条件：合同约定的施工期限届满，或者甲方提前终止合同，或者乙方未能按照合同约定履行施工义务。5.3合同解除或终止后的保证金处理：合同解除或终止后，甲方应在七个工作日内退还乙方剩余的履约保证金，不计利息。第六条争议解决6.1争议解决的方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决的时效：双方应在争议发生之日起六个月内解决争议，超过该时效的，双方均有权拒绝解决争议。第八条合同的生效、期限与终止8.1合同的生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。8.2合同的有效期限：本合同的有效期限为【】年，自合同生效之日起计算。8.3合同终止的条件：合同约定的施工期限届满，或者甲方提前终止合同，或者乙方未能按照合同约定履行施工义务。第九条合同双方的权利与义务9.1甲方的权利与义务：1)甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件等，确保乙方能够顺利施工。2)甲方应按照合同约定的付款方式及时支付乙方施工费用。3)甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督和检查。9.2乙方的权利与义务：1)乙方应按照合同约定的施工标准、质量要求、进度完成施工。2)乙方应按照合同约定的方式缴纳履约保证金。3)乙方应遵守国家法律法规，不得违法施工。第十条保密条款10.1保密信息的定义：保密信息是指合同履行过程中双方披露的、未公开的、具有商业价值的信息。10.2保密信息的保护期限：保密信息的保护期限为合同终止后五年。10.3保密信息的例外情况：法律、法规、政策要求公开的保密信息，或者双方另有约定的保密信息除外。第十一条法律适用与争议解决11.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同的解除与终止12.1合同解除的条件：在合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除合同的情形，双方均可解除合同。12.2合同终止的条件：合同约定的施工期限届满，或者甲方提前终止合同，或者乙方未能按照合同约定履行施工义务。12.3合同解除或终止后的保证金处理：合同解除或终止后，甲方应在七个工作日内退还乙方剩余的履约保证金，不计利息。第十三条其他条款13.1通知与送达：双方之间的通知与送达，可通过书面形式邮寄或电子邮件发送，收到通知的一方应在三个工作日内回复确认。13.2合同的副本：双方各自保留本合同的正本和副本，副本具有同等法律效力。13.3合同的修订：合同的修订需双方书面同意，并在修订文档上签字或盖章。第十四条合同的签署与生效14.1合同签署的时间与地点：本合同于【】年【】月【】日，在【】地点签署。14.2合同的生效条件与时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方：指除甲方和乙方之外，与本合同有利害关系或合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形：第三方介入包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等，在任何一方需要第三方提供服务或参与合同履行时，均视为第三方介入。第二条第三方介入的协调与管理2.1第三方选择与委托：甲方或乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并在合同中明确第三方的选择、职责及权利。2.2第三方协调：甲方、乙方及第三方应共同协商，确保合同履行过程中的顺利沟通与协作。2.3第三方管理：甲方或乙方应负责对第三方的管理，包括但不限于质量控制、进度监督、费用结算等。第三条第三方责任与权益3.1第三方责任：第三方应按照合同约定履行其职责，确保施工质量、进度和安全。3.2第三方权益：第三方有权根据合同约定获得相应的报酬和服务保障。3.3第三方与其他方的关系：第三方与甲方、乙方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：甲方、乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、质量保证期限等。4.2第三方责任限额的调整：甲方、乙方可根据合同履行情况，协商调整第三方的责任限额。第五条第三方介入后的合同变更5.1合同变更情形：当第三方介入导致合同内容发生变化时，甲方、乙方应书面协商一致，并进行合同变更。5.2合同变更程序：甲方、乙方应按照原合同约定的程序，进行合同变更。5.3合同变更的生效：合同变更需经双方签字或盖章，并注明变更日期，自变更日期起生效。第六条第三方介入后的争议解决6.1第三方介入引起的争议：当第三方介入导致甲方、乙方之间产生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2第三方引起的争议：当甲方、乙方与第三方之间产生争议时，甲方、乙方均有权根据合同约定，向第三方提起诉讼。第七条第三方介入后的保证金处理7.1第三方保证金：如第三方参与合同履行，需缴纳保证金时，甲方、乙方应明确第三方的保证金金额、缴纳时间及退还条件。7.2第三方保证金的处理：第三方保证金的管理及使用，应按照甲方、乙方及第三方的约定执行。第八条第三方介入后的合同解除与终止8.1第三方介入引起的合同解除：当第三方未能按照合同约定履行其职责，导致合同解除时，甲方、乙方应按照合同约定处理保证金及赔偿事宜。8.2第三方介入引起的合同终止：当合同约定的施工期限届满，或者甲方提前终止合同，或者乙方未能按照合同约定履行施工义务，且第三方未能按照合同约定履行其职责时，合同终止。8.3第三方引起的合同解除或终止：当第三方未能按照合同约定履行其职责，导致甲方、乙方解除或终止合同时，甲方、乙方应按照合同约定处理相关事宜。第九条第三方介入后的其他条款9.1通知与送达：第三方介入后的通知与送达，参照甲方、乙方之间的通知与送达规定执行。9.2合同的副本：第三方介入后的合同副本，应由甲方、乙方及第三方共同保存，并具有同等法律效力。9.3合同的修订：合同的修订需甲方、乙方及第三方书面同意，并在修订文档上签字或盖章。第十条第三方介入后的合同签署与生效10.1合同签署的时间与地点：第三方介入后的合同签署时间与地点，应由甲方、乙方及第三方共同协商确定。10.2合同的生效条件与时间：第三方介入后的合同自甲方、乙方及第三方签字或盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同双方的主体资格证明附件二：施工图纸及设计文件附件三：工程量清单附件四：材料供应合同附件五：设备租赁合同附件六：施工组织设计附件七：安全文明施工标准附件八：质量保证书附件九：进度计划附件十：付款凭证附件十一：变更订单附件十二：验收报告附件十三：结算报告附件十四：履约保证金收据附件一：合同双方的主体资格证明1.甲方主体资格证明：提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等。2.乙方主体资格证明：提供营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等。附件二：施工图纸及设计文件1.施工图纸：包括建筑图纸、结构图纸、电气图纸等，需符合国家相关标准和规定。2.设计文件：包括设计说明书、设计计算书、设计变更通知等。附件三：工程量清单1.工程量清单：详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等信息，作为合同价款结算的依据。附件四：材料供应合同1.材料供应合同：明确材料供应商的名称、供应范围、质量标准、价格、交货时间等。附件五：设备租赁合同1.设备租赁合同：明确设备租赁方的名称、租赁设备清单、租赁期限、租金、维修责任等。附件六：施工组织设计1.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工平面图等，确保施工的顺利进行。附件七：安全文明施工标准1.安全文明施工标准：包括施工现场安全管理规定、文明施工规定、安全生产责任制度等。附件八：质量保证书1.质量保证书：承诺施工质量符合国家标准和合同要求，保证工程质量的长期稳定。附件九：进度计划1.进度计划：明确工程的开工日期、竣工日期及关键节点，确保工程按期完成。附件十：付款凭证1.付款凭证：包括付款申请单、转账凭证、收款收据等，作为付款依据。附件十一：变更订单1.变更订单：当合同内容发生变更时，双方签署的变更订单，作为合同变更的依据。附件十二：验收报告1.验收报告：包括工程质量验收报告、安全文明施工验收报告等，证明工程达到合同约定的质量标准。附件十三：结算报告1.结算报告：包括工程价款结算报告、变更订单结算报告等，作为结算依据。附件十四：履约保证金收据1.履约保证金收据：证明乙方已按照合同约定缴纳履约保证金。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例一：甲方未按合同约定支付施工款项，乙方有权暂停