2024年度建筑工程施工合同工程量清单

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同工程量清单本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4工程量清单第二条合同金额2.1合同总价2.2工程变更导致的价款调整2.3付款方式及进度第三条工程质量3.1质量标准3.2质量检验3.3质量问题处理第四条工程进度4.1施工计划4.2工程延期4.3工程提前完成第五条施工安全5.1安全措施5.2安全事故处理5.3安全生产责任第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备安装6.3材料和设备质量第七条知识产权保护7.1知识产权归属7.2侵权责任第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼或仲裁地点10.3适用法律第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二条其他条款12.1不可抗力12.2附则12.3附件第十三条合同附件13.1工程量清单13.2设计文件13.3施工图纸第十四条合同签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本与副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中指定的有权委托他人进行工程建设的一方，具体名称为：（发包人名称）。1.2承包人承包人是指合同中指定的承担工程建设的一方，具体名称为：（承包人名称）。1.3工程工程是指合同中约定的承包人进行建设的项目，具体名称为：（工程名称）。1.4工程量清单工程量清单是指合同中约定的，包含工程各项工程量及工程量的详细描述、数量和工程量的单位等内容的清单。第二条合同金额2.1合同总价合同总价是指承包人按照工程量清单中列出的工程量和工程单价计算出的工程总价，具体金额为：（合同总价）。2.2工程变更导致的价款调整如因发包人要求变更工程内容、规模、标准等原因导致工程量发生变化，承包人应按照实际情况提出工程量变更申请，经发包人确认后，按照新的工程量和工程单价计算新的合同总价，并进行相应的价款调整。2.3付款方式及进度合同总价分为几个阶段支付，具体支付方式和进度为：（付款方式和进度）。第三条工程质量3.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和规范的要求，并达到合同中约定的质量等级。3.2质量检验工程质量检验应按照国家和行业的有关标准进行，检验方法和程序应符合合同约定。3.3质量问题处理如发现工程质量问题，承包人应立即采取措施予以修复，并承担修复费用。如因发包人原因导致工程质量问题，由发包人承担相应的责任。第四条工程进度4.1施工计划承包人应按照合同约定的时间节点完成工程的施工，并按照约定的时间节点向发包人报告工程进度。4.2工程延期如因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应的违约责任。如因不可抗力等不可预见的原因导致工程延期，双方应协商解决。4.3工程提前完成如承包人提前完成工程，应提前通知发包人进行验收。如发包人同意提前验收，并验收合格的，提前完成工程的部分合同价款可按合同约定的比例支付。第五条施工安全5.1安全措施承包人应制定施工安全措施，并按照国家和行业的安全标准和规范进行施工。5.2安全事故处理如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和有关部门，并按照有关规定进行处理。5.3安全生产责任承包人应对施工现场的安全生产负总责，并承担因安全生产原因导致的一切损失和责任。第六条材料和设备6.1材料供应承包人应按照合同约定的质量和数量供应材料，并承担材料供应的风险。6.2设备安装承包人应按照合同约定的标准和要求进行设备的安装，并承担设备安装的风险。6.3材料和设备质量如材料和设备不符合合同约定的质量要求，承包人应承担相应的责任。第八条知识产权保护8.1知识产权归属合同项下的工程设计、施工方法、工艺流程、技术秘密等成果的知识产权归承包人所有。如发包人要求成为知识产权的共同权利人，应在合同中明确约定。8.2侵权责任如承包人的工程设计、施工方法、工艺流程、技术秘密等成果侵犯他人的知识产权，由承包人承担相应的法律责任。如发包人要求成为共同权利人，发包人应承担相应的法律责任。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。保密内容的具体范围由双方在合同中约定。9.2保密期限双方应对保密内容予以保密，保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3违约责任如一方泄露了对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。如泄露保密信息的一方为故意泄露，对方还有权要求支付违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁地点双方约定诉讼或仲裁地点为合同签订地。10.3适用法律双方约定适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件合同自双方签字或盖章之日起生效。11.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字或盖章后生效。11.3合同终止合同履行完毕或合同约定的终止条件出现，合同即行终止。第十二条其他条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.2附则本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3附件本合同附件包括工程量清单、设计文件、施工图纸等，附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同附件13.1工程量清单工程量清单是本合同的附件，详细列出了工程各项工程量及工程量的详细描述、数量和工程量的单位等内容。13.2设计文件设计文件是本合同的附件，包括工程的设计方案、施工图纸、技术说明书等。13.3施工图纸施工图纸是本合同的附件，详细展示了工程的施工细节和施工方法。第十四条合同签署14.1签署日期本合同签署日期为：（签署日期）。14.2签署地点本合同签署地点为：（签署地点）。14.3合同正本与副本本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方是指除甲乙方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、材料供应方、设备供应方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲乙方根据合同约定或经双方协商一致，允许第三方参与合同的履行，包括但不限于第三方提供技术支持、管理服务、监督检验等。第二条第三方介入的方式和条件2.1第三方介入的方式（1）甲乙方邀请第三方提供专业服务，如技术咨询、设计方案、监理等；（2）甲乙方与第三方签订分包合同，由第三方负责合同中的一部分工程；（3）甲乙方与第三方签订供应合同，由第三方提供材料、设备等。2.2第三方介入的条件（1）第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同的履行要求；（2）甲乙方与第三方达成一致，且不影响甲乙双方的权益；（3）第三方介入的事项在合同中明确约定，或经甲乙方书面同意。第三条第三方介入的权益和责任3.1第三方权益（1）按合同约定获取相应的报酬和服务费用；（2）在合同约定的范围内，对合同履行过程进行监督和管理；（3）按合同约定享受合同约定的保障和保险待遇。3.2第三方责任（1）严格按照合同约定和甲乙方的要求，完成合同约定的工作内容；（2）确保其提供的材料、设备、服务符合合同约定的质量标准；（3）对其在合同履行过程中造成的人员伤亡、财产损失等承担责任。第四条第三方介入的变更和终止4.1第三方介入的变更如合同履行过程中，需要变更第三方的权益和责任，甲乙方应签订书面变更协议，经双方签字或盖章后生效。4.2第三方介入的终止如合同履行完毕或合同约定的终止条件出现，第三方介入即行终止。第三方应按照甲乙方的要求，办理相关手续，确保合同顺利终止。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中，因违约、侵权或其他原因造成甲乙方损失的责任限额。第三方责任限额应在合同中明确约定，或经甲乙方书面同意。5.2第三方责任限额的调整如合同履行过程中，甲乙方认为第三方责任限额需要调整，可与第三方协商一致，并签订书面协议进行调整。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系第三方介入后，第三方与甲乙方形成合同关系。第三方应按照合同约定履行义务，甲乙方应按照合同约定履行义务。6.2第三方与甲乙方之间的纠纷解决如第三方与甲乙方在合同履行过程中发生纠纷，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条第三方介入的书面协议7.1甲乙方与第三方进行第三方介入，应签订书面协议，明确双方的权利和义务。（1）第三方介入的方式和范围；（2）第三方的权益和责任；（3）第三方责任限额；（4）合同变更和终止的条件；（5）违约责任和争议解决方式。第八条第三方介入的告知义务8.1甲乙方与第三方进行第三方介入，应告知对方，并征得对方的同意。8.2甲乙方与第三方签订书面协议，应告知对方，并保留相应的证据。第九条第三方介入的保险责任9.1第三方应根据合同约定，购买相应的保险，保障合同履行过程中的风险。9.2第三方应将其保险单据提交给甲乙方，并保证保险的有效性。第十条第三方介入的保密义务10.1第三方应保守合同履行过程中的商业秘密、技术秘密、市场信息等，不得泄露给第三方。10.2第三方应按照合同约定的期限和方式，承担保密义务。第十一条第三方介入的不可抗力11.1第三方应按照合同约定，承担不可抗第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单1.工程项目的名称和编号；2.工程项目的工程量；3.工程项目的单位；4.工程项目的工作内容和要求；5.工程项目的材料和设备要求等。附件二：设计文件1.工程的设计方案，包括设计理念、设计风格、设计效果等；2.施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图、细部图等；3.技术说明书，包括材料要求、施工工艺、质量标准等。附件三：施工图纸1.工程的平面图，展示工程的布局和空间分布；2.工程的立面图，展示工程的外观和造型；3.工程的剖面图，展示工程的结构和构造；4.工程的细部图，展示工程的细节和施工要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程；（2）未按照合同约定的方式提供材料、设备或服务；（3）未按照合同约定的时间节点向甲乙方报告工程进度；（4）未按照合同约定履行保密义务，泄露甲乙方的商业秘密、技术秘密、市场信息等；（5）第三方未按照合同约定提供专业服务、材料、设备等。2.违约责任认定标准（1）按照合同约定，违约方应承担违约责任；（2）