2024年度建筑工程施工合同(含工程质量与工期)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同(含工程质量与工期)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4质量标准1.5工期第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程量2.3工程地点2.4工程图纸及技术文件第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式及期限第四条工程质量与工期4.1质量要求4.2质量保证措施4.3工期计划4.4工期延误及延长第五条承包人义务及责任5.1施工准备5.2施工组织与管理5.3施工安全5.4环境保护5.5工程保险第六条发包人义务及责任6.1现场准备及配合6.2施工条件保障6.3变更管理6.4竣工验收第七条合同变更及解除7.1变更条件7.2变更程序7.3解除条件7.4解除程序第八条违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼9.3适用法律第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效10.2合同终止10.3合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力应对措施第十三条其他条款13.1税务13.2知识产权13.3通知与送达13.4附件第十四条合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案程序14.4合同副本数量及分发第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权，负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织，即甲方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的法人或其他组织，即乙方。1.3工程工程是指本合同约定的施工项目，包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。1.4质量标准工程质量标准应符合国家、行业和地方有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。1.5工期工期是指按照本合同约定的工程竣工交付使用的时间。第二条合同标的及范围2.1工程内容工程内容包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化、道路排水等。2.2工程量工程量应以本合同附件一《工程量清单》为准。2.3工程地点工程地点位于____________________________。2.4工程图纸及技术文件工程图纸及技术文件包括但不限于施工图纸、设计说明、施工方案、施工技术规范等，由甲方提供给乙方。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指本工程合同范围内全部工程量清单的综合单价和总价，具体金额详见附件二《工程总价清单》。3.2预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例详见附件二。3.3进度付款乙方完成合同约定的工程量后，甲方应按照实际完成工程量的百分比支付进度款，具体支付比例和时间详见附件二。3.4竣工结算工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工结算报告，甲方按照本合同约定的价格及支付方式进行竣工结算。3.5支付方式及期限支付方式可以是现金、转账等方式。支付期限是指甲方支付乙方款项的时间限制，具体支付期限见附件二。第四条工程质量与工期4.1质量要求乙方应严格按照本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量满足甲方的使用需求。4.2质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量。4.3工期计划乙方应按照本合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。4.4工期延误及延长乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方申请工期延长，并征得甲方同意。第五条承包人义务及责任5.1施工准备乙方应按照甲方要求，做好施工前的准备工作，包括施工场地平整、施工临时设施搭建等。5.2施工组织与管理乙方应建立健全施工组织管理体系，确保施工现场安全、文明施工。5.3施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，做好施工现场的安全防护工作。5.4环境保护乙方应遵守国家环境保护法律、法规，做好施工现场的环境保护工作。5.5工程保险乙方应按照甲方要求，办理工程保险，并将保险单据提交甲方备案。第六条发包人义务及责任6.1现场准备及配合甲方应确保施工现场的准备工作到位，为乙方提供施工所需的水、电、通信等条件。6.2施工条件保障甲方应确保施工现场的施工条件，保障乙方正常施工。6.3变更管理甲方如需要对工程进行变更，应按照本合同约定的变更程序进行。6.4竣工验收甲方应按照本合同约定的竣工验收程序，对乙方完成的工程进行验收。第八条违约责任8.1承包人违约乙方如违反本合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。8.2发包人违约甲方如违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。8.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式，按照本合同约定的违约责任和相关条款执行。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼双方同意，仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。9.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止本合同在工程竣工验收合格，并支付完乙方应得的全部款项后终止。10.3合同解除除本合同另有约定外，任何一方不得单方面解除合同。如双方协商一致解除合同，应按照本合同约定的结算方式进行结算。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3泄露后果如一方泄露对方的保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）等。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。12.3不可抗力应对措施双方应尽最大努力减少不可抗力事件带来的损失，并按照本合同约定的方式进行损失的赔偿。第十三条其他条款13.1税务双方应遵守国家有关税务的法律、法规，按时足额缴纳税费。13.2知识产权双方在合同履行过程中产生的知识产权，按照法律法规和双方约定处理。13.3通知与送达双方之间的通知与送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系方式即为有效。13.4附件本合同的附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期本合同签署日期为____年____月____日。14.2签署地点本合同签署地点为____________________________。14.3备案程序本合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，进行合同备案。14.4合同副本数量及分发双方各执一份合同正本，其余副本按照双方约定分发。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为甲乙方提供咨询、监理、检测、审计等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、咨询公司、监理单位、检测机构、审计部门等。第十六条第三方介入的义务及责任16.1第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业、公正、高效的服务，确保合同的顺利履行。16.2第三方责任第三方应对其提供的服务承担责任，如因第三方原因导致合同履行出现问题，第三方应承担相应的法律责任。第十七条第三方介入的程序及方式17.1第三方选定甲乙双方应共同选定第三方，并签订相应的服务合同。17.2第三方介入程序第三方介入合同的签订、履行、变更和解除，应按照甲乙双方的约定和第三方服务合同的约定进行。17.3第三方支付方式及期限甲乙双方应按照第三方服务合同的约定，支付第三方服务费用。第十八条第三方责任限额18.1责任限额第三方对其提供的服务承担有限责任，责任限额应在其服务合同中明确。18.2责任限额的确定18.3责任限额的调整第三方责任限额的调整，应由甲乙双方协商决定，并书面通知第三方。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲方关系第三方应独立于甲方，提供客观、公正的服务。19.2第三方与乙方关系第三方应独立于乙方，提供客观、公正的服务。19.3第三方与甲乙方关系的划分第三方与甲乙方的关系，应以第三方服务合同的约定为准。第二十条第三方介入的变更及解除20.1变更条件如因特殊情况需要变更第三方，甲乙双方应协商决定。20.2解除条件如因特殊情况需要解除第三方，甲乙双方应协商决定，并书面通知第三方。第二十一条第三方介入的违约处理21.1第三方违约如第三方违反其服务合同的约定，甲乙双方应按照服务合同的约定处理。21.2甲乙方违约如甲乙双方违反本合同的约定，导致第三方无法正常提供服务，甲乙双方应承担相应的违约责任。第二十二条第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。22.2仲裁或诉讼双方同意，仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。22.3适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十三条第三方介入的其他条款23.1税务第三方应遵守国家有关税务的法律、法规，按时足额缴纳税费。23.2知识产权第三方在提供服务过程中产生的知识产权，按照法律法规和双方约定处理。23.3通知与送达第三方与甲乙方的通知与送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系方式即为有效。23.4附件本合同的附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二十四条合同的签署与备案24.1签署日期本合同签署日期为____年____月____日。24.2签署地点本合同签署地点为____________________________。24.3备案程序本合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定，进行合同备案。24.4合同副本数量及分发双方各执一份合同正本，其余副本按照双方约定分发。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程的所有项目和工程量，包括工程名称、数量、单位、单价等。附件二：工程总价清单根据工程量清单计算出的工程总价，包括各项费用的详细金额。附件三：第三方服务合同明确第三方的服务内容、范围、责任限额等，以及甲乙双方与第三方的权利义务关系。附件四：施工图纸和技术文件附件五：付款凭证包括预付款凭证、进度付款凭证等，证明甲乙双方支付款项的依据。附件六：竣工验收报告包括工程竣工后的验收结果、验收合格证明等。附件七：保险单据包括工程保险单据，证明乙方已按照甲方要求办理了工程保险。附件八：变更协议如有工程变更，双方应签署变更协议，明确变更的内容、范围、时间等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款。2.乙方未按照合同约定完成工程量或工程质量不符合约定。3.第三方未按照服务合同约定提供服务，或服务不符合甲乙双方的要求。4.甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工。5.乙方未按照约定履行施工义务，导致工程进度延误或质量问题。6.第三方未按照约定履行服务义务，导致合同无法正常履行。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行或部分履行，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。2.违约行为导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，包括但