2024年度边坡工程施工作业承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度边坡工程施工作业承包合同本合同目录一览1.承包范围与内容1.1承包工程的范围1.2承包工程的详细内容1.3承包工程的施工地点和施工时间2.合同价格与支付2.1合同总价2.2预付款的支付2.3工程进度款的支付2.4最终付款的条件和时间3.承包商的义务与责任3.1承包商应按合同约定的内容和标准完成工程3.2承包商的施工组织和人员安排3.3承包商应遵守的安全和环保规定4.发包人的义务与责任4.1发包人应提供施工场地和施工条件4.2发包人应按时支付合同款项4.3发包人应提供的施工图纸和技术要求5.工程质量与验收5.1工程质量标准和要求5.2工程验收程序和方法5.3工程质量问题的处理6.工期延误与违约责任6.1工期延误的处理6.2违约责任的条件和赔偿金额7.保险与安全7.1承包商应办理的保险种类和范围7.2安全事故的处理程序和责任分配8.争议解决8.1争议解决的方式和地点8.2争议解决的适用法律9.合同的变更与解除9.1合同变更的条件和程序9.2合同解除的条件和后果10.合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同解除后的权利和义务处理11.保密条款11.1保密信息的定义和范围11.2保密信息的保护期限和违约责任12.不可抗力12.1不可抗力的定义和范围12.2不可抗力事件的处理程序和后果13.合同的转让与分包13.1合同转让的条件和程序13.2分包工程的范围和条件14.其他条款14.1合同的书面形式和语言14.2合同的适用法律和争议解决14.3合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条承包范围与内容1.1承包工程的范围本合同约定的承包范围包括但不限于：边坡工程的土石方开挖、边坡支护、排水工程、道路工程及相关附属设施的施工。1.2承包工程的详细内容承包商应按照发包人提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，包括但不限于：（1）完成土石方开挖工作，并保证工程进度和质量；（2）进行边坡支护结构的施工，确保边坡稳定；（3）施工排水系统，防止水患对工程造成影响；（4）修建施工临时道路，保障施工材料的运输和人员通行；（5）完成合同约定的其他相关工作。1.3承包工程的施工地点和施工时间承包商应按照发包人指定的施工地点进行施工。具体施工时间由双方在合同中约定，承包商应按时完成工程。第二条合同价格与支付2.1合同总价本合同的工程总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于工程设计费、材料费、施工费、管理费、人工费、设备费、税费等。2.2预付款的支付发包人应在合同签订后【】个工作日内向承包商支付合同总价款的【】%作为预付款。2.3工程进度款的支付发包人应根据承包商提交的工程进度报告和发包人审核确认的工程量，按照合同约定的单价和工程量支付工程进度款。2.4最终付款的条件和时间承包商完成合同约定的工程内容，并经发包人验收合格后【】个工作日内，发包人向承包商支付合同总价款的【】%。第三条承包商的义务与责任3.1承包商应按合同约定的内容和标准完成工程承包商应按照发包人提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。3.2承包商的施工组织和人员安排承包商应具备合格的施工组织和人员，确保施工顺利进行。承包商还需对其员工的资格、技术和行为负责。3.3承包商应遵守的安全和环保规定承包商在施工过程中应严格遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等方面的法律、法规和标准，确保工程安全、环保。第四条发包人的义务与责任4.1发包人应提供施工场地和施工条件发包人应保证施工场地的合法性，提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并负责办理相关手续。4.2发包人应按时支付合同款项发包人应按照合同约定的付款方式和时间，及时向承包商支付合同款项。4.3发包人应提供的施工图纸和技术要求发包人应按照合同约定的时间向承包商提供完整的施工图纸、技术规范和标准，并对其正确性、完整性负责。第五条工程质量与验收5.1工程质量标准和要求本工程的施工质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，并满足发包人提出的质量标准。5.2工程验收程序和方法工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程进度达到合同约定的比例后进行，最终验收在工程完成后进行。验收不合格的工程，承包商应负责整改。5.3工程质量问题的处理如出现工程质量问题，承包商应负责查找原因并及时整改。如质量问题导致工程返工，返工费用由承包商承担。第六条工期延误与违约责任6.1工期延误的处理如承包商原因导致工期延误，应按照合同约定向发包人支付违约金。6.2违约责任的条件和赔偿金额违约金的具体金额和计算方式在合同中约定。如承包商严重违约，发包人有权解除合同，并要求承包商赔偿因此造成的一切损失。第八条保险与安全7.1承包商应办理的保险种类和范围承包商应按照合同约定的工程价值和施工期限，办理建筑工程一切险、第三方责任险等保险，并将保险单证提交发包人备案。7.2安全事故的处理程序和责任分配如发生安全事故，承包商应立即报告发包人和相关部门，并按照法律法规和合同约定承担相应责任。第九条争议解决8.1争议解决的方式和地点双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决的适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条合同的变更与解除9.1合同变更的条件和程序如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。9.2合同解除的条件和后果任何一方有权解除合同，但应提前【】天书面通知对方。合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成工程、款项及赔偿等问题。第十一条合同的生效、终止与解除10.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格后终止。10.2合同的终止条件发包人按照合同约定支付完合同总价款，承包商按照合同约定完成工程并验收合格，本合同即告终止。10.3合同解除后的权利和义务处理合同解除后，承包商应按照合同约定将施工场地恢复原状，并承担因此产生的一切费用。如因发包人原因导致合同解除，发包人应支付承包商相应的赔偿。第十二条保密条款11.1保密信息的定义和范围保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同履行过程中获知的对方信息。11.2保密信息的保护期限和违约责任保密信息保护期限自合同签订之日起计算，期限为【】年。如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条不可抗力12.1不可抗力的定义和范围不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理程序和后果如发生不可抗力事件，双方应立即协商解决，并根据事件影响程度减轻或免除违约责任。第十四条其他条款13.1合同的书面形式和语言本合同采用书面形式，一式【】份，双方各执一份。13.2合同的适用法律和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3合同的修改和补充本合同的修改和补充应采用书面形式，经双方盖章确认后与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的单位或个人，根据本合同约定或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督或管理等活动。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：监理机构、设计单位、材料供应商、设备租赁商、施工分包商等。第二条第三方介入的责权利划分2.1第三方介入的责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.2第三方介入的权利第三方有权根据合同约定，获取相应的合同款项，并要求甲乙方提供必要的施工条件和支持。2.3第三方介入的义务第三方应承担其职责范围内的义务，如提供合格的设计、材料、设备等服务，按约定时间完成工作等。第三条第三方介入的管理和协调3.1第三方介入的管理甲乙方应加强对第三方的管理，确保第三方按照合同约定履行其职责。3.2第三方介入的协调甲乙方应积极与第三方进行沟通与协调，解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。第四条第三方介入的变更和解除4.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方，甲乙方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。4.2第三方介入的解除如第三方严重违约，甲乙方均有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担相应责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素确定，并在合同中约定。5.2第三方责任限额的调整如第三方因过错导致合同损失，超过责任限额的部分由甲乙方按照合同约定承担。5.3第三方责任限额的赔偿第三方应按照合同约定，对超过责任限额的损失进行赔偿。如第三方拒绝赔偿，甲乙方有权向第三方追偿。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约的处理如第三方违反合同约定，甲乙方应要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约的赔偿第三方应按照合同约定，对因其违约造成的损失进行赔偿。第七条第三方介入与合同其他方的关系7.1第三方与甲乙方的关系第三方应独立履行合同约定，不免除甲乙方的合同义务。7.2第三方与合同其他方的关系第三方与合同其他方应保持协调一致，共同完成工程。如第三方与合同其他方发生纠纷，甲乙方应积极协调解决。第八条第三方介入的合同补充条款8.1第三方介入的合同补充条款甲乙方可根据本合同约定，与第三方签订补充合同，明确双方的权利义务。8.2第三方介入的合同修改如需修改本合同中与第三方有关的内容，甲乙方应签订书面修改协议，并经双方盖章确认。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式（1）提交至合同签订地人民法院诉讼解决；（2）提交至仲裁委员会仲裁解决。9.2第三方介入的争议解决适用法律第三方介入的争议解决适用中华人民共和国法律。第十条第三方介入的生效、终止与解除10.1第三方介入的生效条件第三方介入本合同的条件为甲乙方同意，并签订书面协议。10.2第三方介入的终止条件第三方介入本合同的终止条件为合同履行完毕，或甲乙方解除与第三方的合同。10.3第三方介入的解除后果第三方介入的解除不影响甲乙方之间的合同关系。如因第三方原因导致合同解除，甲乙方应按照合同约定处理已完成工程、款项及赔偿等问题。第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方介入的保密义务第三方应遵守本合同中的保密条款，保护甲乙方双方的商业秘密。11.2第三方介入的保密责任如第三方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。第十二条不可抗力事件的处理12.1不可抗力事件的定义和范围不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理程序和后果第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸和技术规范详细说明：本附件包括工程的设计图纸、技术规范和标准，用于指导承包商进行施工。图纸和规范应由发包人提供，并确保其准确性和完整性。附件2：施工合同协议书详细说明：本附件是施工合同的主体文件，明确了甲乙双方的权利义务、工程范围、合同价格、付款方式等内容。附件3：工程量清单详细说明：本附件列出了工程的所有项目及其对应的数量和单位工程价格，用于计算合同总价。附件4：施工组织设计详细说明：本附件由承包商提供，详细说明了施工的组织管理、施工计划、施工方法、质量保证措施等。附件5：施工进度计划详细说明：本附件由承包商提供，详细列出了工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件6：工程质量保证书详细说明：本附件由承包商提供，承诺按照合同约定的质量标准完成工程，并承诺在工程验收不合格时进行整改。附件7：安全施工保证书详细说明：本附件由承包商提供，承诺按照合同约定的安全标准进行施工，并承诺在发生安全事故时承担相应责任。附件8：保险单证详细说明：本附件包括承包商办理的建筑工程一切险、第三方责任险等保险单证，用于证明保险的有效性。附件9：分包合同详细说明：如承包商需将部分工程分包给其他施工单位，本附件详细列出了分包工程的范围、价格、付款方式等内容。附件10：材料和设备供应合同详细说明：本附件列出了材料供应商和设备租赁商的信息，以及材料的种类、规格、数量、价格等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例说明：1.承包商未按合同约定的