二级建造师考试建设工程法规及相关知识试卷及答案指导(2024年)

2024年二级建造师考试建设工程法规及相关知识自测试卷(答案在后面)一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、下列选项中属于民事纠纷解决方式的是（）。A.仲裁B.协商C.调解D.行政复议2、依法进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.7天B.10天C.20天D.30天3、关于注册建造师的执业岗位范围的说法，正确的是（）。A.建造师的执业范围只限于注册企业资质等级范围内的工程项目B.大型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任C.注册建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换依据我国《合同法》，当事人采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，相对人已经完全履行了其义务，另一方接受履行的：A.该合同未成立B.视为合同已经成立但未生效C.视为合同已经成立且生效D.合同条款须另订合同书方可生效根据《中华人民共和国环境保护法》，环境影响评价文件编制完成后，对于可能造成严重环境污染的项目应向哪个部门申请批准？A.地方环境保护行政主管部门B.该项目所在地县级以上人民政府C.该项目所在地省级以上环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门根据《中华人民共和国专利法》，外观设计专利权保护时间通常为多少年？A.5年B.10年C.15年D.20年根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可的说法中，正确的是（）。A.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。B.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。C.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。D.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位质量责任的说法中，正确的是（）。A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。B.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。C.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。D.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于施工单位安全责任的说法中，正确的是（）。A.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。B.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。C.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。D.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。10、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程勘察设计单位应当具备哪些条件？A.取得相应的勘察设计资质证书B.有足够的专业技术人员和设备C.有良好的信誉和业绩记录D.以上都是11、在建设工程中，施工单位应当按照哪些程序进行质量验收？A.分项工程验收→主体结构验收→竣工验收B.竣工验收→分项工程验收→主体结构验收C.主体结构验收→分项工程验收→竣工验收D.主体结构验收→竣工验收→分项工程验收12、在建设工程中，安全生产许可证是哪个部门颁发的？A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.劳动保障行政部门D.环保行政部门根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于施工许可的说法正确的是（）。A.施工许可证应当由建设单位申请领取B.申请领取施工许可证的，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续C.建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证D.未取得施工许可证的，不得擅自开工根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工现场安全防护的说法正确的是（）。A.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施B.施工现场的安全防护设施应符合国家标准C.施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训D.施工现场应设置明显的安全生产警示标志根据《中华人民共和国合同法》，下列关于建设工程合同的表述正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同应当包括当事人名称、住所、法定代表人等真实信息C.建设工程合同应当包括施工图纸、技术资料等实质内容D.建设工程合同应当采用合同示范文本16、下列属于建设工程项目“二次招标”范围的是()。工程量小于设计变更的10%，且工程量变化不超过规定范围的工程项目改建升级计划需进行绿化工程的招标业主变更施工方案后，需要重新招标的工程项目预算超过规定金额时，需要重新招标的工程17、下列关于“合同价款支付”的方式中的错误说法是()。按工程进度支付一次性支付分阶段支付按成果验收支付18、निम्नलिखित哪一项是“施工许可证”核发部门核发许可后，建设工程方必须办理的()。安全生产许可证工程质量保证金缴纳证明施工道路通行证虚假情况的工程项目建设监督、管理责任19、关于施工合同纠纷案件的审理原则，下列说法正确的是()。A.当事人全部诉讼请求超过诉讼时效期间的，人民法院不予受理B.当事人均享有最后陈述的权利C.一方当事人丧失了当事人资格，即停止诉讼D.影响案件正确判决、裁定，需要处理的石灰事项，诉讼中止审理20、关于行政诉讼的管辖，下列表述中正确的是()。A.经复议的案件，复议决定改变原行政行为的，只能由作出原行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖B.经复议的案件，复议决定改变原行政行为的，既可由复议机关所在地的人民法院管辖还可以选择作出原行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖C.经复议的案件，复议机关作出维持决定的，由复议机关和原行政机关所在地的人民法院管辖D.经复议的案件，复议机关作出维持决定的，既可以由复议机关所在地的人民法院管辖，也可以由作出原行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖21、根据《中华人民共和国建筑法》，从事建筑活动的施工企业必须具备的条件不包括()。A.依照规定应当经资质审查的材料齐全B.有符合规定的技术装备C.没有资质的个人可以挂靠某个具有资质的建筑企业D.有符合规定的注册资本22、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程勘察单位应当具备的资质是()。A.甲级B.乙级C.丙级D.丁级23、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在施工现场设置的安全生产费用用于下列方面的支出()。A.安全生产教育和培训B.安全生产管理机构和人员的日常管理C.安全生产设施和劳动保护用品的购置、维护和更新D.安全生产事故应急救援和处理24、根据《中华人民共和国消防法》的规定，火灾隐患的消除期限为()。A.一个月B.三个月C.六个月D.一年根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑施工企业的说法正确的是（）。A.建筑施工企业是一个固定的经营实体，与注册建造师无直接关系B.注册建造师可以直接从事建筑施工活动C.建筑施工企业的主要负责人和技术负责人可以随意更换D.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任的说法正确的是（）。A.建设单位可以任意压缩合理工期，缩短工期B.建设单位可以将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位C.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标D.建设单位未按照合同约定及时拨付工程款的，应当承担违约责任根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全责任的说法正确的是（）。A.施工单位可以将工程转包给不具备安全生产条件的单位或个人B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险28、以下关于建设工程质量监督的说法，错的是：A.建设工程质量监督是工程建设过程中的重要环节B.建设工程质量监督主管部门主要负责制订建设工程质量标准C.建设工程质量监督涉及项目各阶段的质量控制工作D.建设工程质量监督的责任最终归于建设项目业主。29、下列哪些不属于建设工程招标投标法规的基本原则？A.保密原则B.公开透明原则C.竞争中立原则D.优先使用材料原则30、关于施工图审查的规定，下列说法正确的是：A.施工图审查可由设计单位自行审查B.施工图审查结果必须由设计单位开具盖章的证书C.施工图审查由监理单位主导D.施工图审查应当由具有资质的相关单位进行工程施工临时用水和用电的管理，以下说法中正确的是:电气设备安装程序应为：埋设电杆、铺引线至电气设备临时用电设备总容量在150kW及以上的应编制用电组织设计建(构)筑物、临时设施周边2m以内不得堆放易燃、易爆物品施工现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水下列选项中，属于行政复议范围的是:行政处罚行政许可行政裁定民事纠纷相关部门对建设工程项目实行强制性产品认证管理的认定属于:目录自动认证管理基础设备强制认证管理强制性产品认证管理初次认证管理34、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A.变更合同必须经发包人同意B.变更增加的费用由承包人承担C.变更导致工期延误由发包人承担责任D.所有的合同变更均需签订书面变更协议35、关于建设工程安全生产管理的说法，正确的是（）。A.建设单位应自行完成安全生产管理任务B.安全生产责任制是施工单位独自承担的责任制度C.安全生产费用应列入建设工程造价构成中的直接成本D.安全生产管理不包括施工现场临时设施的安全防护管理36、关于建筑材料采购合同履行过程中交货期限的说法，正确的是（）。A.交货期限是合同履行的关键条款，必须严格遵守B.采购方可以随意更改交货期限条款而不承担违约责任C.若供货方未能按时交货且采购方同意延期交货，则交货期限可以延长任意时间D.在合同履行过程中采购方可以单方决定交货期限的延长或缩短而不受任何限制37、根据《中华人民共和国民法典》，合同的当事人应当按照约定行使权利和履行义务，下列哪种情况属于完全履行合同义务？A、按照合同约定履行了部分义务B、无正当理由拒绝履行合同义务C、部分履行了合同义务但未达到合同约定的质量标准D、全面且正确地履行了合同义务，符合合同约定38、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业应当依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险费。下列哪种情况不属于工伤？A、工作时间在施工现场摔伤B、工作期间突发疾病送医救治无效死亡C、从事非生产经营活动受伤D、因工外出期间遭遇交通事故受伤39、根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人在评标过程中，有下列哪种情况可以取消其中标候选人的中标资格？A、投标人在投标有效期内撤回投标文件B、中标候选人放弃中标C、中标候选人拒绝签订合同D、中标候选人提供的货物与招标文件要求不符40、下列关于”建筑工程可行性研究”的说法，错误的是()A、是对工程项目的基本要求了解B、可分析项目的经济效益、社会效益及其风险C、由项目单位自行完成D、可最终确定项目的具体设计方案41、下列属于建筑工程施工安全隐患的主要类型的是()A、管理安全隐患B、技术安全隐患C、环境安全隐患D、以上都是42、下列关于建筑工程环境保护措施的评价，正确的叙述是()A、环境保护措施的实施只有一次性的效果，无需持续性监测B、环境保护措施的评估应注重过程性的控制C、环境保护措施的制定应避免考虑企业经济效益D、环境保护措施的施策不应涉及公众参与关于建筑工程安全责任的说法，正确的是（）A.建设单位承担施工现场的安全责任B.工程总承包单位对施工现场的安全问题不承担责任C.监理单位负责审查专项施工方案中的安全技术措施D.安全生产费用的投入由施工单位自行决定是否投入关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A.建设工程合同都是诺成合同B.建设工程合同均为有偿合同C.建设工程合同均采用书面形式订立D.建设工程施工合同以完成建设任务为合同目的，不是承揽合同的一种形式关于建筑工程许可制度的说法中，正确的是（）A.建筑工程开工前必须办理施工许可证B.建筑工程施工许可证的办理与工程投资额无关C.建筑工程开工前建设单位无需办理工程质量监督手续D.建筑工程施工许可证的有效期届满前，可以申请延期一次且期限最长不得超过一年46、关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是()。A.当事人应当按照约定全面履行自己的义务B.当事人可以随时终止合同C.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任D.当事人一方解除合同后，应当及时通知对方47、关于建设工程安全生产管理，以下说法正确的是()。A.建设单位负责施工现场的安全管理工作B.总承包单位负责施工现场的安全管理工作C.分包单位负责施工现场的安全管理工作D.由监理单位负责施工现场的安全管理工作48、关于建设工程质量验收，以下说法正确的是()。A.建设工程竣工验收仅需提交验收文件，无需实际验收B.建设工程竣工验收需要提交验收文件和实际验收两部分内容C.建设工程竣工验收只需由建设单位组织，无需其他参与方D.建设工程竣工验收只需由监理单位组织，无需其他参与方49、问题：建设工程设计合同的主要内容包括（）。A.设计图纸B.设计依据C.设计费用D.设计变更E.设计进度50、问题：根据《中华人民共和国民法典》，合同的订立过程可以分为哪些阶段？（）A.要约B.承诺C.订立D.履行E.变更51、问题：根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程安全生产的责任主体是（）。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位E.政府监管部门52、“封闭式施工”是指在围蔽施工区域内进行施工的措施。下列关于封闭式施工的表述，错误的是（）。可以有效控制环境污染对施工工人安全有保障适用于所有工程项目的施工需要严格控制施工过程的通风排气53、下列关于建设工程质量監督制定的描述，正确的是（）。只能由建设项目业主自行制定必须从国家层面制定，会有标准统一执行由相关行业协会和企业共同制定的指导性文件由招标单位根据项目实际情况统一定义54、下列不属于建设工程普通施工队伍设立条件的是（）。具备相应的施工能力和技术水平取得有效的营运资质拥有合理的资金投入总经理必须具有项目管理工程师资格根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以____作为结算工程价款的根据。A.备案的中标合同B.当事人选择的合同C.实际履行的合同D.双方当事人协商的合同《注册建造师管理规定》中规定,注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后可更换施工项目负责人____。A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.注册建造师拟与所在企业解除劳动合同的D.因不可抗力必须更换项目负责人的根据《招标投标法》及相关法律规定,建设工程项目必须进行招标的项目,其招标方式可分为公开招标和邀请招标两种方式,符合公开招标条件的项目应当采取____方式进行招标。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.协商关于建设工程法规中合同变更的说法，正确的是（请填写数字）。A.合同变更必须经双方协商一致并书面确认B.单方口头通知即可变更合同内容C.合同变更后原合同内容自动失效D.合同变更不受法律约束和保护在建筑工程质量管理中，下列不属于施工质量控制要点的是（请填写数字）。A.施工图纸复核B.材料设备检验C.施工过程监督D.工程质量验收全过程管理方案的制定与实施60.根据安全生产法规定，关于安全生产管理责任的说法中不正确的是（请填写数字）。A.施工单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责B.安全生产责任制度仅适用于生产单位内部员工的管理C.安全生产责任制必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则D.安全生产责任制应当实行全员管理、全过程控制和全方位覆盖的要求二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于违法行为的有（）。A、建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量B、勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果不准确，影响工程正常施工C、设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的D、施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的E、监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的2、建设工程索赔的费用补偿包括（）。A.直接损失费B.间接损失费C.预期损失费D.利润损失费3、下列关于建设工程施工招标投标人资格预审的叙述，错误的是()。A.招标代理机构在进行资格预审时，应严格按照招标文件的内容和规定进行B.对于组成建项工程施工总承包项目的联合体，应对每个成员单位进行资格预审C.施工招标人应在本人的承诺书和资质文件基础上，对投标报价进行论证。D.招标投标人资格预审，是为了确保招标投标工作的顺利进行，并选择具备相应条件的施工单位4、下列合同中，属于无效施工合同的有（）。A.建设工程必须进行招标而未招标即签订的合同B.建设工程施工合同未经过鉴证即签订的合同C.建设工程未取得规划许可证即签订的合同D.建设工程承包人未取得资质证书即签订的合同E.建设工程施工合同未采用书面形式即签订的合同5、以下哪个选项不属于建设工程安全生产管理条例的规定？A.建设单位应当制定安全生产责任制度B.施工单位应当建立安全生产管理体系C.监理单位应当对施工现场的安全生产进行监督检查D.建设单位在办理施工许可证时，应当提交安全生产管理措施和应急预案关于建设工程施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A.项目经理可以同时担任两个及以上建设工程施工项目的项目经理B.项目经理应为合同当事人所确认的人选C.项目经理部应及时整理所有工程文件并归档D.项目经理部应定期对工程进度、质量、安全、成本等进行监控和分析E.项目经理部应组织对施工技术进行学习和交流7、根据《中华人民共和国建筑法》，对于不需要申请施工许可证的建设工程，下列哪一项正确？（）A.建筑工程总投资额超过1000万元的B.建筑工程总投资额不超过50万元的C.建筑工程总投资额不超过30万元的D.建筑工程总投资额超过1亿元的8、下列关于施工安全管理制度的规定，不正确的是（）A.施工安全管理制度应当由建设项目投资人制定B.施工安全管理制度应当经过建造队伍成员讨论和验收C.施工安全管理制度应当明确规定责任人的责任范围和权限D.施工安全管理制度应根据项目的具体情况制定9、关于工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构应当取得相应等级的资质证书B.检测机构不得与建设单位有隶属关系C.检测结果由检测人员、检测报告人及检测机构负责人签字盖章后方可出具检测报告D.检测过程中发现违反强制性标准的情况，检测机构应立即向有关主管部门报告E.检测机构应当建立档案管理制度，并应按年度进行统计汇总在建设工程施工中，下列关于项目经理的说法正确的是（）。A.项目经理可以同时担任两个或两个以上施工项目的经理B.项目经理部属于企业法人的分支机构，不具备法人资格C.项目经理部行为的法律后果由项目经理承担D.项目经理部是建筑施工企业的内部组织结构11、根据《中华人民共和国民法典》，下列关于合同变更的说法正确的有（）。A.合同变更必须当事人双方协商一致B.当事人一方单方面提出变更合同，且未损害对方利益，可以作出变更C.合同变更通常需要签订书面文件，但口头协议也是可以的D.即使是口头协议，合同变更也应尽量采用书面形式12、下列关于《中华人民共和国合同法》的描述，错误的是？（）合同法适用于一切合同，包括建设工程合同。合同法的构成要件包括民事主体资格、标的物、的行为方式、生效要件等合同的成立要包含：双方的意思表示、双方权利义务明确、具有法律效力等三个要件。合同法规定，合同当事人可以对合同内容进行再谈判和变更，但需要经过充分协商，形成新的合同协议。13、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，属于注册建筑师的职责是()。A.建筑外立面设计B.组织项目技术人员进行建筑节能设计方案的比选C.应当在工程设计图纸上签字D.应当在设计文件上签字，承担相应的责任根据《建设工程安全生产管理条例》，下列行为中，属于违法行为的有（）。A.施工单位将工程转包给不具备相应资质条件的单位B.施工单位超越本单位资质等级承揽工程C.施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程D.施工单位未对作业人员办理意外伤害保险E.建设单位未与施工单位签订安全生产责任书15、根据《建设工程质量管理条例》，下列哪项不属于建筑工程施工现场安全管理的主要内容？A.施工现场的安全保护措施B.施工设备的安全使用和维护C.施工现场的环境保护D.施工现场的消防安全管理下列关于工程项目可行性分析的内容，不正确的是：A.可行性分析是指对工程项目的建设是否符合国家政策、经济条件、技术要求、社会效益等方面的综合评价。可行性分析报告的作用在于为决策者提供建设项目发展信息，帮助决策者确定是否进行项目建设。C.可行性分析的结果必须是绝对的，不能存在任何不确定性。D.工程项目可行性分析内容主要包括建设投资、资金来源、工程技术、市场需求、环境影响等方面。17、关于保证期间的性质，说法正确的有（）。A.保证责任的存续界限B.主债务消灭时间的界限C.权利行使的存续界限D.债权人行使权利的可能性的界限E.汽车维修企业对委托车辆出现事故造成的损失，承担相应的赔偿责任所产生的保证期间在建设工程施工中，下列关于承包单位的行为，符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有（）。A.委托具有相应资质等级的施工单位施工B.要求施工单位签订书面合同C.分包单位使用未经培训合格的工人D.将工程分包给不具备相应资质条件的单位19、问题：在建设工程合同中，当事人对工程价款进行约定时，通常会包括哪些要素？基价、材料和设备价格、合同总价人工费、材料费、设备费、施工费劳动报酬、设计费、监理费固定价格、可调价格、成本加成价20、关于《建设工程质量管理规程》的叙述，下列哪些是正确的？A.是实施的强制性文件B.由住房和城乡建设部制定C.对建设项目过程中的全过程质量管理都有详细规定D.适用于公路、铁路、隧道等交通工程2024年二级建造师考试建设工程法规及相关知识自测试卷及答案指导一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、下列选项中属于民事纠纷解决方式的是（）。A.仲裁B.协商C.调解D.行政复议答案：D解析：行政机关无法对民事纠纷进行干预，因而D项不符合题意。A、B、C均属于民事纠纷解决的方式。2、依法进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.7天B.10天C.20天D.30天答案：C解析：依法必须进行招标的项目的投标截止时间，自招标文件开始发出之日起不得少于20天。3、关于注册建造师的执业岗位范围的说法，正确的是（）。A.建造师的执业范围只限于注册企业资质等级范围内的工程项目B.大型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任C.注册建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换答案：B解析：注册建造师可以在一个规定数量的建设工程项目上担任建设工程施工项目负责人的工作。根据《注册建造师管理规定》,注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,但registeringconstructorsmaysimultaneouslyundertakethemanagementoftwoprojects(thatis,serveassupervisorsoftwoprojects)underthefollowingsituations:(1)Thetwoconstructionprojectsareco-existforfeedingeachother,andissuesthataffectthemneedconstantcontrolbyoneperson.(2)Thetwoconstructionprojectsarepartofthesameconstructionmaintenanceunit,andchartsaswellasaffairsoverlaptothesameextent,withtheneedforconsistentsupervision.(3)Asamatteroflocalandspecificcircumstances,andcontrollablefactorsareofaninsignificantnature,thelocalgovernmentdepartmentshave_inaccordancewiththeregulationsandguidelinessetforthbyPepperAlliedDevelopmentCo.,Ltd._Deemednecessary.在实践中,上述几种情况在特殊情况下能够允许注册建造师同时担任两个建设工程施工项目负责人。依据我国《合同法》，当事人采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，相对人已经完全履行了其义务，另一方接受履行的：A.该合同未成立B.视为合同已经成立但未生效C.视为合同已经成立且生效D.合同条款须另订合同书方可生效答案：C解析：根据《中华人民共和国合同法》第三十二条，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。如果一方履行了合同义务，另一方接受了履行，则合同即时成立并生效。根据《中华人民共和国环境保护法》，环境影响评价文件编制完成后，对于可能造成严重环境污染的项目应向哪个部门申请批准？A.地方环境保护行政主管部门B.该项目所在地县级以上人民政府C.该项目所在地省级以上环境保护行政主管部门D.国务院环境保护行政主管部门答案：C解析：根据《中华人民共和国环境保护法》第六十二条规定，建设项目环境影响评价文件经批准后，其内容和范围不得随意更改。可能造成严重环境污染的项目，其环境影响评价文件应由省级以上环境保护行政主管部门批准。根据《中华人民共和国专利法》，外观设计专利权保护时间通常为多少年？A.5年B.10年C.15年D.20年答案：B解析：根据《中华人民共和国专利法》第四十二条，发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年。因此，外观设计专利权保护时间为十五年。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列关于建筑工程施工许可的说法中，正确的是（）。A.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。B.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。C.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。D.申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位质量责任的说法中，正确的是（）。A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。B.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。C.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。D.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》第三章第一节第一条，建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于施工单位安全责任的说法中，正确的是（）。A.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。B.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。C.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。D.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。10、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程勘察设计单位应当具备哪些条件？A.取得相应的勘察设计资质证书B.有足够的专业技术人员和设备C.有良好的信誉和业绩记录D.以上都是答案：D解析：根据《中华人民共和国建筑法》第十六条规定，从事建筑工程勘察、设计活动的单位，应当具备相应的勘察、设计资质证书，并具有一定的专业技术人员和设备。因此选项A、B、C都不完整，只有选项D符合要求。11、在建设工程中，施工单位应当按照哪些程序进行质量验收？A.分项工程验收→主体结构验收→竣工验收B.竣工验收→分项工程验收→主体结构验收C.主体结构验收→分项工程验收→竣工验收D.主体结构验收→竣工验收→分项工程验收答案：A解析：根据建设工程质量验收的程序，应先进行分项工程验收，再进行主体结构验收，最后进行竣工验收。因此选项A正确。12、在建设工程中，安全生产许可证是哪个部门颁发的？A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.劳动保障行政部门D.环保行政部门答案：A解析：根据《中华人民共和国安全生产法》第三十二条规定，建设单位在申请领取施工许可证前，应当向安全生产监督管理部门申请领取安全生产许可证。因此选项A正确。根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于施工许可的说法正确的是（）。A.施工许可证应当由建设单位申请领取B.申请领取施工许可证的，应当具备下列条件：已经办理建筑工程用地批准手续C.建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证D.未取得施工许可证的，不得擅自开工答案：ABCD解析：根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第十七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。第二十一条规定，建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《建设工程质量管理条例》第十三条规定，建设单位在竣工验收后6个月内，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工现场安全防护的说法正确的是（）。A.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施B.施工现场的安全防护设施应符合国家标准C.施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训D.施工现场应设置明显的安全生产警示标志答案：ABCD解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十八条规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（一）基坑支护与降水工程；（二）土方开挖工程；（三）模板工程；（四）起重吊装工程；（五）脚手架工程；（六）拆除、爆破工程；（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工现场的安全防护设施应符合国家标准。施工单位应定期对施工人员进行安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》第二十二条规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。根据《中华人民共和国合同法》，下列关于建设工程合同的表述正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同应当包括当事人名称、住所、法定代表人等真实信息C.建设工程合同应当包括施工图纸、技术资料等实质内容D.建设工程合同应当采用合同示范文本答案：ABC解析：根据《中华人民共和国合同法》第二百一十条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。第二百一十一条规定，建设工程合同应当采用书面形式。第二百一十二条规定，合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。16、下列属于建设工程项目“二次招标”范围的是()。工程量小于设计变更的10%，且工程量变化不超过规定范围的工程项目改建升级计划需进行绿化工程的招标业主变更施工方案后，需要重新招标的工程项目预算超过规定金额时，需要重新招标的工程答案：C解析：二次招标一般是指对项目实施过程中的重大变更、或因其他不可抗力导致原招标方案失效的情况下的重新招标。17、下列关于“合同价款支付”的方式中的错误说法是()。按工程进度支付一次性支付分阶段支付按成果验收支付答案：B解析：一次性支付的合同方式并不常见，一般情况下，为了保证双方利益，合同价款都采用分阶段或按成果支付的方式。18、निम्नलिखित哪一项是“施工许可证”核发部门核发许可后，建设工程方必须办理的()。安全生产许可证工程质量保证金缴纳证明施工道路通行证虚假情况的工程项目建设监督、管理责任答案：C解析：施工许可证之后，施工方需要办理施工道路通行证，才能开展道路施工活动。19、关于施工合同纠纷案件的审理原则，下列说法正确的是()。A.当事人全部诉讼请求超过诉讼时效期间的，人民法院不予受理B.当事人均享有最后陈述的权利C.一方当事人丧失了当事人资格，即停止诉讼D.影响案件正确判决、裁定，需要处理的石灰事项，诉讼中止审理答案：B20、关于行政诉讼的管辖，下列表述中正确的是()。A.经复议的案件，复议决定改变原行政行为的，只能由作出原行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖B.经复议的案件，复议决定改变原行政行为的，既可由复议机关所在地的人民法院管辖还可以选择作出原行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖C.经复议的案件，复议机关作出维持决定的，由复议机关和原行政机关所在地的人民法院管辖D.经复议的案件，复议机关作出维持决定的，既可以由复议机关所在地的人民法院管辖，也可以由作出原行政行为的行政机关所在地的人民法院管辖答案：D21、根据《中华人民共和国建筑法》，从事建筑活动的施工企业必须具备的条件不包括()。A.依照规定应当经资质审查的材料齐全B.有符合规定的技术装备C.没有资质的个人可以挂靠某个具有资质的建筑企业D.有符合规定的注册资本答案：C22、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建筑工程勘察单位应当具备的资质是()。A.甲级B.乙级C.丙级D.丁级答案：A解析：《中华人民共和国建筑法》第六十六条规定：“建筑工程勘察单位应当具备下列条件：(一)有从事建筑工程勘察活动的专业技术人员；(二)有符合国家规定的注册资本；(三)有从事建筑工程勘察活动所需的仪器、设备和设施；(四)有健全的质量管理体系和技术责任制度。”因此，建筑工程勘察单位应当具备甲级资质。23、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在施工现场设置的安全生产费用用于下列方面的支出()。A.安全生产教育和培训B.安全生产管理机构和人员的日常管理C.安全生产设施和劳动保护用品的购置、维护和更新D.安全生产事故应急救援和处理答案：C解析：《建设工程安全生产管理条例》第三十三条规定：“建设单位应当按照国务院财政、价格主管部门的规定，将安全生产费用列入工程概算或者预算，并在施工现场设置专用账户，专款专用。安全生产费用用于下列方面的支出：(一)安全生产教育和培训；(二)安全生产管理机构和人员的日常管理；(三)安全生产设施和劳动保护用品的购置、维护和更新；(四)安全生产事故应急救援和处理；(五)法律、法规规定的其他支出。”24、根据《中华人民共和国消防法》的规定，火灾隐患的消除期限为()。A.一个月B.三个月C.六个月D.一年答案：C根据《中华人民共和国建筑法》，下列关于建筑施工企业的说法正确的是（）。A.建筑施工企业是一个固定的经营实体，与注册建造师无直接关系B.注册建造师可以直接从事建筑施工活动C.建筑施工企业的主要负责人和技术负责人可以随意更换D.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人答案：D解析：根据《中华人民共和国建筑法》第三十七条规定，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目的负责人。如需更换，应当经建设单位同意，并报建设行政主管部门备案。根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位质量责任的说法正确的是（）。A.建设单位可以任意压缩合理工期，缩短工期B.建设单位可以将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位C.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标D.建设单位未按照合同约定及时拨付工程款的，应当承担违约责任答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第十三条规定，建设单位不得任意压缩合理工期，且应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于施工单位安全责任的说法正确的是（）。A.施工单位可以将工程转包给不具备安全生产条件的单位或个人B.施工单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责C.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险答案：D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，施工单位不得将工程转包给不具备安全生产条件的单位或个人。第三十六条规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训。第三十八条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。28、以下关于建设工程质量监督的说法，错的是：A.建设工程质量监督是工程建设过程中的重要环节B.建设工程质量监督主管部门主要负责制订建设工程质量标准C.建设工程质量监督涉及项目各阶段的质量控制工作D.建设工程质量监督的责任最终归于建设项目业主。答案：D解析：建设工程质量监督的最终责任归于建设项目总承包商。业主主要负责提供工程设计文件、资金、技术保障等。29、下列哪些不属于建设工程招标投标法规的基本原则？A.保密原则B.公开透明原则C.竞争中立原则D.优先使用材料原则答案：D解析：建设工程招标投标法规的基本原则包括：公开透明原则，竞争中立原则，公平公正原则，平等协商原则。D选项属于国内相关特色规定，而非招标投标法规基本原则。30、关于施工图审查的规定，下列说法正确的是：A.施工图审查可由设计单位自行审查B.施工图审查结果必须由设计单位开具盖章的证书C.施工图审查由监理单位主导D.施工图审查应当由具有资质的相关单位进行答案：D解析：施工图审查由具有资质的相关单位进行，通常由建设项目所在地建管部门或其指定组织进行，也可能由招标人委托专业机构进行。工程施工临时用水和用电的管理，以下说法中正确的是:电气设备安装程序应为：埋设电杆、铺引线至电气设备临时用电设备总容量在150kW及以上的应编制用电组织设计建(构)筑物、临时设施周边2m以内不得堆放易燃、易爆物品施工现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水答案：D解析：本题考查的是工程施工现场临时用水和用电管理的知识。错误：电气设备的安装程序应为施工准备→埋设电杆、立杆→铺引线至在电器设备处→连接配线和接地装置→挂杆及试送电→验收。错误：临时用电设备总容量在50kW及以上的应编制用电组织设计，50kW以下的不需要有详细的用电施工组织设计。错误：建(构)筑物、临时设施周边1.5m以内不得堆放易燃、易爆物品。正确：施工现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水，这四方面的用水都是施工现场所需要的。下列选项中，属于行政复议范围的是:行政处罚行政许可行政裁定民事纠纷答案：A解析：此题考察的是行政复议的范围。行政复议所涉及的范围一般是本级或者上一级政府对外作出的具有行政性的行为，如行政处罚、行政许可等。行政处罚属于复议范围。行政许可也是复议的范围。行政裁定属于法院管辖的范围。民事纠纷应该通过司法途径即诉讼解决。相关部门对建设工程项目实行强制性产品认证管理的认定属于:目录自动认证管理基础设备强制认证管理强制性产品认证管理初次认证管理答案：C解析：本题考察的是中国质量认证相关知识。目录自动认证管理为错误的分类；基础设备强制认证管理在这里并不是标准的专业说法；强制性产品认证管理是正确答案。该选项符合强制性产品认证（CCC认证）的定义，其针对新建项目中对产品实施强制性认证的行为。违反规定将导致法律责任。初次认证管理涉及到第一次通过认证的情形，并非本题的焦点。34、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。A.变更合同必须经发包人同意B.变更增加的费用由承包人承担C.变更导致工期延误由发包人承担责任D.所有的合同变更均需签订书面变更协议答案：A解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同变更必须经发包人同意，因此选项A正确。变更增加的费用通常由发包人承担，所以选项B错误。变更导致的工期延误通常由承包人承担责任，除非有特殊情况约定，因此选项C错误。虽然合同变更最好有书面协议，但在实践中也存在口头变更并得到双方认可的情况，因此选项D表述过于绝对。35、关于建设工程安全生产管理的说法，正确的是（）。A.建设单位应自行完成安全生产管理任务B.安全生产责任制是施工单位独自承担的责任制度C.安全生产费用应列入建设工程造价构成中的直接成本D.安全生产管理不包括施工现场临时设施的安全防护管理答案：C解析：建设单位应委托具备相应资质的单位进行安全生产管理，因此选项A错误。安全生产责任制是建设各方主体共同承担的责任制度，因此选项B错误。安全生产管理应包括施工现场临时设施的安全防护管理，因此选项D不全面。安全生产费用应列入建设工程造价构成中，以确保安全生产投入，属于直接成本的一部分，因此选项C正确。36、关于建筑材料采购合同履行过程中交货期限的说法，正确的是（）。A.交货期限是合同履行的关键条款，必须严格遵守B.采购方可以随意更改交货期限条款而不承担违约责任C.若供货方未能按时交货且采购方同意延期交货，则交货期限可以延长任意时间D.在合同履行过程中采购方可以单方决定交货期限的延长或缩短而不受任何限制答案：A解析：交货期限是建筑材料采购合同履行过程中的关键条款，双方应严格遵守，因此选项A正确。采购方随意更改交货期限条款可能导致违约并需承担违约责任，因此选项B错误。若供货方未能按时交货且采购方同意延期交货，双方应协商一致并签订书面协议来确定新的交货期限，而不是随意延长，因此选项C错误。采购方单方决定交货期限的延长或缩短可能违反合同条款并需承担相应的责任，因此选项D错误。37、根据《中华人民共和国民法典》，合同的当事人应当按照约定行使权利和履行义务，下列哪种情况属于完全履行合同义务？A、按照合同约定履行了部分义务B、无正当理由拒绝履行合同义务C、部分履行了合同义务但未达到合同约定的质量标准D、全面且正确地履行了合同义务，符合合同约定答案：D解析：合同的完全履行指的是合同当事人全面且正确地履行了合同义务，符合合同约定的条件和质量要求。故选D。38、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业应当依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险费。下列哪种情况不属于工伤？A、工作时间在施工现场摔伤B、工作期间突发疾病送医救治无效死亡C、从事非生产经营活动受伤D、因工外出期间遭遇交通事故受伤答案：C解析：根据《工伤保险条例》，职工因工作原因受到伤害或者发生事故，应当认定为工伤。从事非生产经营活动受伤不属于工伤，因为这里规定的“工伤”主要是指在工作时间和工作场所内，因工作原因受到的事故伤害。故选C。39、根据《中华人民共和国招标投标法》，招标人在评标过程中，有下列哪种情况可以取消其中标候选人的中标资格？A、投标人在投标有效期内撤回投标文件B、中标候选人放弃中标C、中标候选人拒绝签订合同D、中标候选人提供的货物与招标文件要求不符答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十二条规定，中标人无正当理由拒签中标合同，招标人可以取消其中标资格，其投标保证金不予退还。因此，正确答案为C。40、下列关于”建筑工程可行性研究”的说法，错误的是()A、是对工程项目的基本要求了解B、可分析项目的经济效益、社会效益及其风险C、由项目单位自行完成D、可最终确定项目的具体设计方案答案：D解析：建筑工程可行性研究主要目的是判断工程项目是否具有实施的可行性，包括技术、经济、社会和环境等方面的分析。它可以帮助项目决策者了解项目的前景和风险，但不会最终确定项目的具体设计方案。具体的方案需要在后续阶段的设计阶段逐步确定。41、下列属于建筑工程施工安全隐患的主要类型的是()A、管理安全隐患B、技术安全隐患C、环境安全隐患D、以上都是答案：D解析：建筑工程施工安全隐患主要包括管理安全隐患、技术安全隐患和环境安全隐患三大类。管理安全隐患是指由缺乏安全管理意识、制度不完善、落实不到位等原因引起的隐患；技术安全隐患是指由技术不规范、设备不齐全、施工工艺不合理等原因引起的隐患；环境安全隐患是指由施工环境不佳、污染物排放不当、自然灾害威胁等原因引起的隐患。42、下列关于建筑工程环境保护措施的评价，正确的叙述是()A、环境保护措施的实施只有一次性的效果，无需持续性监测B、环境保护措施的评估应注重过程性的控制C、环境保护措施的制定应避免考虑企业经济效益D、环境保护措施的施策不应涉及公众参与答案：B解析：关于环境保护措施的评价，过程性的控制十分重要。需要持续的监测和评估，不断完善和改进措施，确保其长期有效性。关于建筑工程安全责任的说法，正确的是（）A.建设单位承担施工现场的安全责任B.工程总承包单位对施工现场的安全问题不承担责任C.监理单位负责审查专项施工方案中的安全技术措施D.安全生产费用的投入由施工单位自行决定是否投入答案：C解析：根据《安全生产法》和相关法规，建设单位并不直接承担施工现场的安全责任，故A错误；工程总承包单位作为项目的总体管理方，对施工现场的安全问题负有直接责任，故B错误；监理单位在工程建设过程中需要审查专项施工方案中的安全技术措施，以确保施工安全，故C正确；安全生产费用的投入是法律规定的必要投入，施工单位必须按规定投入，不能自行决定是否投入，故D错误。关于建设工程合同的说法中，正确的是（）A.建设工程合同都是诺成合同B.建设工程合同均为有偿合同C.建设工程合同均采用书面形式订立D.建设工程施工合同以完成建设任务为合同目的，不是承揽合同的一种形式答案：C解析：建设工程合同既有诺成合同也有实践合同（如承揽合同），故A错误；建设工程合同并不都是有偿合同（如委托合同），故B错误；建设工程合同应当采用书面形式订立，以保证双方的权益和责任明确，故C正确；建设工程施工合同属于承揽合同的范畴，是以完成建设任务为合同目的，故D错误。关于建筑工程许可制度的说法中，正确的是（）A.建筑工程开工前必须办理施工许可证B.建筑工程施工许可证的办理与工程投资额无关C.建筑工程开工前建设单位无需办理工程质量监督手续D.建筑工程施工许可证的有效期届满前，可以申请延期一次且期限最长不得超过一年答案：A解析：根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前必须办理施工许可证，故A正确；建筑工程施工许可证的办理与工程投资额有关，达到一定规模的工程需要办理施工许可证，故B错误；建筑工程开工前，建设单位需先办理工程质量监督手续，故C错误；建筑工程施工许可证的有效期届满前，可以申请延期一次且期限最长不得超过三个月，故D错误。46、关于建设工程合同的履行，以下说法正确的是()。A.当事人应当按照约定全面履行自己的义务B.当事人可以随时终止合同C.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任D.当事人一方解除合同后，应当及时通知对方答案：A解析：建设工程合同的履行应当按照约定全面履行自己的义务。当事人可以随时终止合同的情形是法律规定的特殊情况，例如合同期限届满或者出现法定解除事由。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。当事人一方解除合同后，应当及时通知对方。47、关于建设工程安全生产管理，以下说法正确的是()。A.建设单位负责施工现场的安全管理工作B.总承包单位负责施工现场的安全管理工作C.分包单位负责施工现场的安全管理工作D.由监理单位负责施工现场的安全管理工作答案：A解析：根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当对施工现场的安全管理工作负责。总承包单位应当协助建设单位做好施工现场的安全管理工作。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，并服从总承包单位的安全生产管理。监理单位应当依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对施工现场的安全管理工作进行监督。48、关于建设工程质量验收，以下说法正确的是()。A.建设工程竣工验收仅需提交验收文件，无需实际验收B.建设工程竣工验收需要提交验收文件和实际验收两部分内容C.建设工程竣工验收只需由建设单位组织，无需其他参与方D.建设工程竣工验收只需由监理单位组织，无需其他参与方答案：B解析：根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收需要提交验收文件和实际验收两部分内容。建设单位应当组织设计、施工、监理等各方参与工程竣工验收，并对验收结果负责。49、问题：建设工程设计合同的主要内容包括（）。A.设计图纸B.设计依据C.设计费用D.设计变更E.设计进度答案：ABCDE解析：建设工程设计合同的主要内容通常包括设计图纸、设计依据、设计费用、设计变更、设计进度等。50、问题：根据《中华人民共和国民法典》，合同的订立过程可以分为哪些阶段？（）A.要约B.承诺C.订立D.履行E.变更答案：ABC解析：合同的订立过程一般分为要约、承诺和订立三个阶段，履行、变更等是合同签订后的其他法律行为。51、问题：根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程安全生产的责任主体是（）。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位E.政府监管部门答案：B解析：根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程安全生产的责任主体是施工单位。施工单位应当建立健全安全生产责任制度，加强对施工作业人员的安全教育，并采取必要的安全防护措施。52、“封闭式施工”是指在围蔽施工区域内进行施工的措施。下列关于封闭式施工的表述，错误的是（）。可以有效控制环境污染对施工工人安全有保障适用于所有工程项目的施工需要严格控制施工过程的通风排气答案：C解析：并非所有工程项目都适合封闭式施工。例如，大型室外工程、桥梁施工等，封闭式施工难以完全实现。53、下列关于建设工程质量監督制定的描述，正确的是（）。只能由建设项目业主自行制定必须从国家层面制定，会有标准统一执行由相关行业协会和企业共同制定的指导性文件由招标单位根据项目实际情况统一定义答案：B解析：建设工程质量监督是国家级重要制度，由国家层面制定标准统一执行，确保工程质量安全可靠。54、下列不属于建设工程普通施工队伍设立条件的是（）。具备相应的施工能力和技术水平取得有效的营运资质拥有合理的资金投入总经理必须具有项目管理工程师资格答案：D解析：建设工程普通施工队伍设立条件的基本要求是具备相应的施工能力、技术水平、资金投入和安全生产组织能力，但并不需要总经理拥有项目管理工程师资格。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以____作为结算工程价款的根据。A.备案的中标合同B.当事人选择的合同C.实际履行的合同D.双方当事人协商的合同【答案】C【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第七条的规定,当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以实际履行的合同作为结算工程价款的根据。《注册建造师管理规定》中规定,注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后可更换施工项目负责人____。A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的B.发包方同意更换项目负责人的C.注册建造师拟与所在企业解除劳动合同的D.因不可抗力必须更换项目负责人的【答案】D【解析】《注册建造师管理规定》第三十条中规定,注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后可更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。根据《招标投标法》及相关法律规定,建设工程项目必须进行招标的项目,其招标方式可分为公开招标和邀请招标两种方式,符合公开招标条件的项目应当采取____方式进行招标。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.协商【答案】A【解析】根据《招标投标法》及相关法律规定,建设工程项目必须进行招标的项目,其招标方式可分为公开招标和邀请招标两种方式。符合公开招标条件的项目应当采取公开招标方式进行招标。邀请招标,是指由招标人向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书,邀请其投标。议标和协商不属于招标投标法律管理的规定方式。关于建设工程法规中合同变更的说法，正确的是（请填写数字）。A.合同变更必须经双方协商一致并书面确认B.单方口头通知即可变更合同内容C.合同变更后原合同内容自动失效D.合同变更不受法律约束和保护答案：A解析：合同变更必须经双方协商一致并书面确认，这是符合合同法规定的。口头通知不能作为合同变更的依据，合同变更后原合同内容不会失效，合同变更同样受到法律的保护和约束。因此正确答案是A。在建筑工程质量管理中，下列不属于施工质量控制要点的是（请填写数字）。A.施工图纸复核B.材料设备检验C.施工过程监督D.工程质量验收全过程管理方案的制定与实施答案：D解析：施工质量控制要点主要包括施工图纸复核、材料设备检验和施工过程监督等，而工程质量验收全过程管理方案的制定与实施属于施工质量控制的重要环节，但不是其要点之一。因此正确答案是D。根据安全生产法规定，关于安全生产管理责任的说法中不正确的是（请填写数字）。A.施工单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责B.安全生产责任制度仅适用于生产单位内部员工的管理C.安全生产责任制必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则D.安全生产责任制应当实行全员管理、全过程控制和全方位覆盖的要求答案：B解析：安全生产责任制度不仅适用于生产单位内部员工的管理，而且要求所有参与工程建设的相关单位和个人都要履行相应的安全生产责任。因此，选项B是不正确的说法。其他选项均符合安全生产法相关规定。所以答案是B。二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于违法行为的有（）。A、建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量B、勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果不准确，影响工程正常施工C、设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的D、施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的E、监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的答案：ABCDE解析：《建设工程质量管理条例》第五十六条，违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；（二）施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；（三）未按照国家规定办理工程质量监督手续的；（四）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；（五）未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。2、建设工程索赔的费用补偿包括（）。A.直接损失费B.间接损失费C.预期损失费D.利润损失费答案：A、B、D解析：建设工程索赔的费用补偿通常包括直接损失费、间接损失费和利润损失费。直接损失费是指因对方违约而导致承发包双方实际支付的费用损失。间接损失费通常是为了工程项目或工程活动而支付的费用，这样的支出往往不会直接产生于经济活动中，但由于项目延期或非承包人的原因造成了违约，这些费用仍然应当得到补偿。利润损失费是指由于对方违约给承包方造成的未能实现的利润损失。预期损失费通常与保险公司和保险合同相关，在保险合同中可能会涉及对预期损失的赔偿。因此，正确选项为A、B、D。3、下列关于建设工程施工招标投标人资格预审的叙述，错误的是()。A.招标代理机构在进行资格预审时，应严格按照招标文件的内容和规定进行B.对于组成建项工程施工总承包项目的联合体，应对每个成员单位进行资格预审C.施工招标人应在本人的承诺书和资质文件基础上，对投标报价进行论证。D.招标投标人资格预审，是为了确保招标投标工作的顺利进行，并选择具备相应条件的施工单位答案：C解析：C项描述错误。施工招标人在进行资格预审过程中，需要审核投标人提交的资料，包括承诺书、资质文件、投标报价等，对其进行综合评价，而不是在自己的承诺书和资质文件基础上对投标报价进行论证。招标投标人承诺书和资质文件用于证明其自身的资质和能力，而投标报价则由投标方根据项目的具体情况进行编制。4、下列合同中，属于无效施工合同的有（）。A.建设工程必须进行招标而未招标即签订的合同B.建设工程施工合同未经过鉴证即签订的合同C.建设工程未取得规划许可证即签订的合同D.建设工程承包人未取得资质证书即签订的合同E.建设工程施工合同未采用书面形式即签订的合同答案：ACD解析：根据《合同法》相关条款规定，建设工程合同具有下列情形之一的，认定无效：1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。选项B的错误在于，建设工程合同未经过鉴证并不等于无效。同样，建设工程合同未采用书面形式也并非无效合同，仍需履行进场施工行为作为合同效力认定依据。故答案为ACD。5、以下哪个选项不属于建设工程安全生产管理条例的规定？A.建设单位应当制定安全生产责任制度B.施工单位应当建立安全生产管理体系C.监理单位应当对施工现场的安全生产进行监督检查D.建设单位在办理施工许可证时，应当提交安全生产管理措施和应急预案答案：B解析：建设工程安全生产管理条例规定了建设单位、施工单位和监理单位在建设工程安全生产管理中的职责。选项A、C和D都是根据安全生产管理条例的要求提出的，而选项B并未在条例中明确规定。因此，选项B不属于建设工程安全生产管理条例的规定。关于建设工程施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A.项目经理可以同时担任两个及以上建设工程施工项目的项目经理B.项目经理应为合同当事人所确认的人选C.项目经理部应及时整理所有工程文件并归档D.项目经理部应定期对工程进度、质量、安全、成本等进行监控和分析E.项目经理部应组织对施工技术进行学习和交流答案：BCD解析：选项A错误，根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项