城市挡土墙施工合同范文

合同编号：__________城市挡土墙施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________第一条项目概况1.1本项目位于__________，挡土墙施工长度为____米，高度为____米，挡土墙结构类型为____。1.2工程质量标准：符合____等相关规范和标准。1.3工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第二条施工内容与要求2.1乙方应按照甲方的要求，完成本项目挡土墙的施工，包括但不限于：（1）施工准备：包括施工方案的编制、施工人员及设备的配置、施工现场的清理等；（2）挡土墙施工：包括基础处理、墙身施工、防水施工等；（3）施工辅助工程：包括临时道路、临时水电接入等；（4）施工现场的安全防护及环保措施。2.2乙方应保证施工过程中，施工人员的人身安全及施工设备的安全，防止安全事故的发生。2.3乙方应保证施工质量，按照约定的工程质量标准完成施工，确保挡土墙的使用功能和安全性能。第三条合同价格与支付3.1本项目合同总价为人币（大写）：____元整（小写）：____元。（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%。3.3乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的税务发票。第四条工期4.1本项目合同工期为____天。4.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的相应违约责任。第五条质量保修5.1乙方应按照约定质量保修期限和质量保修内容对施工的挡土墙进行质量保修。5.2质量保修期内，如出现挡土墙质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照甲方实际损失的____%向甲方支付违约金。6.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应负责修复，并承担修复费用。6.3甲乙双方违反合同约定的其他条款的，应承担相应违约责任。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交____仲裁委员会仲裁。7.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕合同价款后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.甲方应确保提供合格的施工场地，包括但不限于土地、道路、水电等基础设施。2.乙方应严格按照国家及地方相关法律法规进行施工，确保施工安全。3.乙方应保证施工人员的人身安全，为其购买相应的保险。4.乙方应按照约定的质量标准完成施工，确保工程质量。5.甲方应按照约定的付款方式及时支付合同价款。6.甲乙双方应遵守合同约定的工期，如有延期，应承担相应违约责任。解决办法：1.对于施工过程中的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。3.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中涉及的各方权益的法律规范总称。3.挡土墙：一种用来防止土体滑坡、崩塌等自然灾害的工程结构。4.工期：合同约定的完成工程的时间期限。5.质量保修：施工方对施工质量在一定期限内进行修复和维护的责任。6.违约金：违反合同约定时，违约方应支付给对方的一种经济赔偿。7.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由双方共同选择的仲裁机构进行审理。8.仲裁委员会：专门负责处理仲裁案件的机构。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司。补充条款：乙方应严格遵守政府相关规定，确保施工过程中的透明度和合规性。2.甲方为房地产开发商，乙方为施工单位。补充条款：乙方应按照甲方的开发计划和质量要求进行施工，确保工程按时交付。3.甲方为城市改造项目负责人，乙方为挡土墙工程专业分包商。补充条款：乙方应充分考虑城市改造项目的特殊性，采取相应措施保护周边环境和居民生活秩序。4.甲方为国有企业，乙方为私营企业。补充条款：乙方应按照国有企业的要求，确保施工过程中的安全生产和质量控制。附件列表：1.挡土墙设计图纸和技术参数2.施工方案和安全施工措