标准单项工程施工合同

合同编号：__________标准单项工程施工合同鉴于：2.承包商愿意承揽该工程的施工任务；3.双方本着平等自愿、公平公正的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围内的工程内容包括：_______（具体描述工程内容）。1.2承包商应按照本合同约定的标准和质量要求完成工程的施工。第二条合同价格与支付2.1合同价格为人民币_______元（大写：__________________________元整），其中包括：_______（具体描述价格构成）。2.2业主分期支付承包商工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后_______日内，支付合同金额的_______%；（2）工程进度达到_______时，支付合同金额的_______%；（3）工程验收合格后，支付合同金额的_______%。2.3承包商开具等额的正规发票，业主按照约定时间支付工程进度款。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为_______日（自合同签订之日起计算）。3.2承包商如因特殊情况不能按期完成工程，应提前_______日向业主提出延期申请，经业主批准后，方可延期。3.3承包商延期完成工程，应支付违约金，违约金为合同金额的_______%。第四条工程质量与标准4.1承包商应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准如下：_______（具体描述质量标准）。4.3业主有权对施工现场进行监督检查，承包商应予以配合。第五条安全生产与环保5.1承包商应严格按照国家安全生产法律法规和业主单位的安全规定进行施工，确保施工现场的安全。5.2承包商应做好施工现场的环保工作，防止污染环境，确保施工过程中不对周围环境造成严重影响。5.3承包商应承担由于自身原因造成的安全生产事故和环境污染的责任。第六条合同的变更与解除6.1合同履行过程中，如遇特殊情况，需变更或解除合同，应由双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。6.2合同变更或解除后，尚未履行的部分视为终止，已支付的款项不予退还。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项与解决办法：1.注意事项：（1）合同主体：确保甲乙双方具备法人资格，具有履行合同的能力。（2）工程内容：明确合同范围内的工程内容，避免因模糊不清导致的纠纷。（3）合同价格：详细列出价格构成，确保价格公正合理。（4）施工期限：合理设定施工期限，考虑工程实际情况。（5）工程质量：严格按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。（6）安全生产与环保：遵守相关法律法规，做好施工现场的安全环保工作。（7）合同变更与解除：任何变更或解除合同的要求，均需双方协商一致，并签订书面协议。（8）争议解决：选择合适的争议解决方式，如友好协商或诉讼。2.解决办法：（1）合同纠纷：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。（2）安全生产事故：按照相关法律法规，承担相应责任。（3）环保问题：遵守环保法规，采取措施减轻对环境的影响。关键词语的法律名词解释：1.法人资格：指具有独立承担民事责任的能力和法律地位的团体或组织。2.合同履行：指合同双方按照约定完成各自的权利和义务。3.工程进度款：根据工程进度，按照约定时间支付的款项。4.违约金：因违约行为而支付的赔偿金。5.安全生产：在施工过程中，采取措施保障人身安全和财产安全。6.环保：指在施工过程中，防止对周围环境造成严重污染。7.争议解决：通过合法途径，解决合同双方在履行过程中产生的纠纷。8.仲裁：由第三方仲裁机构对合同争议进行审理，并作出具有法律效力的裁决。9.诉讼：通过法院对合同争议进行审理，并作出具有法律效力的判决。特殊应用场合及补充条款：1.应用场合：工程项目的规模较大，施工周期较长。补充条款：双方可约定定期召开项目协调会议，以便及时解决施工过程中的问题，确保工程进度和质量。2.应用场合：工程项目涉及特殊工艺或技术。补充条款：双方应共同确定技术标准和要求，并在合同中明确特殊工艺或技术的培训、指导和验收等事项。3.应用场合：工程项目地处偏远地区，施工条件艰苦。补充条款：双方应考虑实际情况，对施工人员的生活、交通等予以适当保障，并约定相应的补贴或补偿措施。4.应用场合：工程项目可能受到自然灾害等不可抗力因素影响。补充条款：双方应约定不可抗力事件的认定和处理办法，包括工期顺延、费用分担等事项。5.应用场合：工程项目需要夜间施工。补充条款：双方应明确夜