施工合同中工程类别VIP

施工合同中工程类别合同编号：_______________________签订地点：_______________________签订日期：_______________________甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方施工事宜达成如下协议。第一条施工内容与范围a.甲方委托乙方负责______________项目的施工任务。①施工项目包括但不限于土建工程、装修工程、电气设备安装等。②乙方需按甲方要求，确保工程的质量、进度与安全。③所有施工细节、材料采购等需由乙方根据甲方批准的计划执行。④若甲方有额外要求，需书面通知乙方，乙方可根据实际情况调整施工计划。b.乙方应依据甲方提供的设计图纸和施工计划开展工作。①设计图纸、施工方案及相关技术文件由甲方提前提供。②乙方必须严格按照图纸和方案进行施工，保证施工质量。③甲方有权对施工进度和质量进行监督与检查。④乙方应按时向甲方报告施工进展情况，遇到问题应及时沟通解决。c.甲方对乙方施工过程中的任何变更提出要求时，乙方应作出响应。①变更内容需经甲方书面确认，并按甲方要求实施。②变更项目产生的额外费用由甲乙双方协商确定。③乙方应合理控制变更费用，并提供变更预算。④甲方如未及时确认变更内容，乙方可按原计划施工。第二条工程质量与验收a.乙方应确保施工质量符合国家相关规范和标准。①乙方需按照相关建筑标准与技术规范进行施工。②工程质量应通过相关质量检测并获得合格报告。③在施工过程中，乙方应保持施工现场整洁、安全，避免对周围环境造成污染。④乙方要定期进行自检，并向甲方报告检验结果。b.甲方有权对工程的进度、质量进行检查与监督。①甲方可派遣专业人员进行现场检查。②乙方应配合甲方检查，提供相关的施工记录和质量检测报告。③甲方对验收不合格的项目有权要求乙方返工或整改。④如乙方未按时整改，甲方可要求延迟工期，并有权追究相应责任。c.工程竣工后，双方应共同进行工程验收。①乙方应提前向甲方提出验收申请，甲方安排验收时间。②验收合格后，双方签署工程竣工报告，作为合同履行的依据。③验收过程中若发现问题，乙方需在规定的时间内整改。④竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。第三条合同金额与支付方式a.本合同总金额为______________元。①合同金额为双方确认的最终金额，包括所有施工费用及相关费用。②如发生合同外的费用变更，双方需进行书面确认，并按变更金额调整合同总金额。③甲方不得无故拒绝支付施工费用。④乙方应按合同约定的方式和时间点提供符合要求的发票。b.支付方式为分期付款，具体如下：①首期付款为合同金额的30%，支付时间为合同签订后5个工作日内。②第二期付款为合同金额的40%，支付时间为工程完成50%时。③第三期付款为合同金额的20%，支付时间为工程完工后，验收合格前。④剩余的10%在甲方验收合格后的30个工作日内支付。c.甲方应按期支付合同款项，逾期支付应承担相应的违约责任。①逾期支付每延期一天，甲方应支付合同金额0.5%的违约金。②乙方有权暂停施工，直至甲方支付到期款项。③甲方未支付款项超过30日，乙方可解除合同，要求甲方赔偿损失。④乙方有权保留对工程的所有权，直至款项支付完毕。第四条工期与延期a.施工工期自合同签订之日起______________天。①工期包括所有施工环节，包括准备、施工、验收等环节。②如乙方需延长工期，应提前向甲方书面申请并说明原因。③工期延长不应影响甲方的使用计划。④甲方不得无故要求乙方提前完成施工任务。b.如遇不可抗力因素，工期可适当延长。①不可抗力包括自然灾害、政策变化等非人为因素。②乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。③延期的时间按实际影响施工的天数计算。④双方应友好协商，达成延期的具体方案。c.乙方未按期完成施工任务，应支付违约金。①违约金为每天合同金额的0.5%。②如果工期延误超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。③双方应根据实际情况，进行合理的违约金协商。④甲方可根据延误的具体情况决定是否继续履行合同。第五条保密条款a.双方应对本合同涉及的所有商业秘密和技术资料保密。①保密内容包括但不限于设计方案、工程计划、技术数据、施工方法等。②未经对方书面同意，任何一方不得将保密信息泄露给第三方。③如有泄密行为，违约方应承担相应的赔偿责任。④双方应对保密内容采取有效措施，防止泄露。b.保密义务在合同履行完毕后仍然有效。①双方应在合同终止后的五年内继续保密。②合同终止后，乙方不得使用甲方提供的技术和资料。③双方应立即销毁所有包含保密信息的文件和资料。④保密义务违反者应承担法律责任。c.保密义务不适用于公开信息或双方事先书面同意披露的信息。①若保密信息已公开，泄密方不再承担保密义务。②任何一方在法律要求下必须披露信息的，应提前通知对方。③双方应共同商议披露方式，尽量减少泄密损害。④如有争议，双方应协商解决，无法解决的可通过法律途径解决。第六条争议解决a.合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。①双方应在30日内通过协商达成一致。②若无法达成一致，任何一方可提交法院解决。③争议解决时，合同应继续履行，除非法律另有规定。④双方应在争议解决期间继续履行除争议事项外的其他合同条款。b.争议发生地为甲方所在地法院。①法院将依法处理双方之间的合同争议。②如甲方所在地法院无法管辖，双方应协商确定合适的管辖法院。③双方应按法院判决执行，避免因争议影响工程进度。④法院判决结果对双方具有法律效力。c.双方应