标准建筑安装工程合同示范文本

合同编号：__________标准建筑安装工程合同示范文本一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______元二、合同工期2.1开工日期：_______年_______月_______日2.2竣工日期：_______年_______月_______日三、质量标准3.1工程质量应符合国家现行相关法律、法规、标准和设计文件的要求。3.2工程质量等级：_______四、合同价格4.1合同总价：_______元（大写：__________元整）4.2合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价_______%的预付款；（2）工程进度达到_______%时，业主支付合同总价_______%的进度款；（3）工程竣工验收合格后，业主支付合同总价_______%的尾款。五、承包商义务5.1承包商应按照合同约定的工程内容、规模、质量和工期要求，完成施工任务。5.2承包商应严格按照国家相关法律、法规、标准和设计文件进行施工，确保工程质量。5.3承包商应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故。5.4承包商应负责工程资料的收集、整理和归档工作。六、业主义务6.1业主应按照合同约定支付合同价款。6.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3业主应负责办理有关工程建设的审批手续。6.4业主应协助承包商解决施工过程中的有关问题。七、违约责任7.1承包商未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.2业主未按照合同约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。7.3双方因不可抗力原因导致合同无法履行，应根据实际情况协商解决。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方在签订合同时，应确保双方主体资格合法，具备相应的民事权利能力和民事行为能力。（2）合同内容应符合国家相关法律、法规、标准和设计文件的要求，确保工程质量。（3）合同价款的支付方式、时间和比例应明确，确保双方权益。（4）双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。（5）注意保存好合同副本，以便在发生争议时提供证据。2.解决办法：（1）当双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。（2）如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求司法解决。关键词语的法律名词解释：1.甲方（业主）：指承担工程建设项目的主体，负责支付合同价款并接收工程。2.乙方（承包商）：指承担工程建设的实施主体，负责按照合同约定完成工程。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。4.违约责任：指当一方未履行或未完全履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.合同终止：指合同约定的权利和义务履行完毕，合同关系消灭。7.司法解决：指通过有管辖权的人民法院依据法律规定，对合同争议进行裁判解决。特殊应用场合及补充条款：1.特殊情况：工程项目的规模或内容发生变更补充条款：如双方在工程进行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致工程规模或内容发生变更，需签订补充协议，明确变更部分的工程量、工期、价款等事项。2.特殊情况：工程项目的进度受到影响补充条款：如工程进度受到不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）影响，导致工期延误，双方应友好协商，根据实际情况调整工期，并约定工期顺延后的竣工日期。3.特殊情况：工程质量出现问题时补充条款：如工程质量不符合合同约定，乙方应负责整改，并承担整改期间的费用。如整改后仍不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。4.特殊情况：合同价款支付出现争议补充条款：如甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。如甲方逾期付款超过合同约定的期限，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。附件列表：1.工程设计文件2.工程预算清单3.施工方案和施工组