建设部建筑合同模板

合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行_______项目的建设，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总投资：_______元。二、合同主体2.1甲方名称：_______2.2甲方地址：_______2.3乙方名称：_______2.4乙方地址：_______三、合同价格3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。四、工程质量4.1工程质量应符合_______等国家标准和行业标准。4.2乙方应按照设计文件和施工技术标准进行施工，保证工程质量。4.3工程验收合格后，乙方应按照约定提供相关资料和文件。五、工程进度5.1乙方应按照双方约定的工期完成工程。5.2乙方应按照约定的时间节点向甲方报告工程进度。六、付款方式及时间6.1甲方支付合同总价的方式为_______（现金、转账等）。6.2甲方支付合同总价的时间及比例为：（1）_______完成后，支付合同总价的_______%；（2）_______完成后，支付合同总价的_______%；（3）剩余的合同总价款在工程验收合格后支付。七、违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。7.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。7.3因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按有关法律法规的规定及时协商处理。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交相关资料和文件之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方的名称和地址准确无误，具有法律效力。2.工程质量：符合国家标准和行业标准，确保工程质量。3.工程进度：按照约定的时间节点完成工程，并及时向甲方报告工程进度。4.付款方式及时间：明确甲方支付合同总价的方式、时间及比例，确保按时支付。5.违约责任：约定乙方未按约定时间完成工程和甲方未按约定时间支付合同价款的违约金或滞纳金标准。6.争议解决：明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式，如友好协商或向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动过程中各方当事人权利义务关系的法律规范总称。3.发包方：委托他人进行建设的单位或个人。4.承包方：接受他人委托进行建设的单位或个人。5.工程验收：对已完成的建设工程进行检验、评价，以确定是否符合设计文件、合同要求和法律法规的过程。6.违约金：当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应支付给对方的一定金额。7.滞纳金：逾期支付合同价款的一方应支付给对方的一定金额，作为违约金的惩罚。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权限。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业，乙方需按照甲方要求完成工程，并遵循政府相关规定。2.甲方为房地产开发商，乙方为建筑公司，乙方需在规定时间内完成高品质住宅区的建设。3.甲方为国有企业，乙方为专业施工队伍，乙方需在保证工程质量的前提下，降低成本。4.甲方为个体经营者，乙方为装修公司，乙方需按照甲方个性化需求完成店铺装修。5.甲方为学校，乙方为建筑施工方，乙方需在暑假期间完成学校教学楼的维修工程。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府部门场合：补充条款：乙方需按照政府部门的相关规定，完成工程报批手续，并接受政府部门的监督检查。2.房地产开发商场合：补充条款：乙方需按照甲方提供的设计图纸和建设标准，确保工程质量，同时控制成本在甲方要求的范围内。3.国有企业场合：补充条款：乙方需在工程合同签订后，提交详细的成本预算报告，并在工程过程中严格按照预算执行。4.个体经营者场合：补充条款：乙方需根据甲方的个性化需求，提供详细的装修方案，并在工程验收后提供一定的售后服务。5.学校场合：补充条款：乙方需在暑假期间全力推进工程进度，确保新学期开始前完成