2024年小区楼房建设工程施工合同

2024年小区楼房建设工程施工合同一、工程概况1.1工程名称：2024年小区楼房建设工程1.2工程地点：市区街道1.3工程规模：共计10栋楼，其中住宅楼8栋，幼儿园1栋，配套用房1栋。1.4工程总投资：人民币亿元1.5工程承包方式：施工总承包二、合同双方2.1甲方（发包方）：市房地产开发有限公司2.2乙方（承包方）：建筑工程有限公司三、工程内容3.1包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、配套用房建设等。3.2乙方需按照甲方提供的施工图纸、施工规范和标准进行施工。四、合同价格4.1工程总造价：人民币亿元（大写：壹拾贰亿捌仟万元整）4.2合同签订后，乙方需向甲方提交履约保证金人民币万元。五、合同工期5.1工程计划开工日期：2024年1月1日5.2工程计划竣工日期：2026年12月31日5.3乙方需保证工程按时完工，如有延误，需按照合同约定承担违约责任。六、质量标准6.1工程质量必须符合国家现行的关于建筑工程的质量标准和要求。6.2乙方需严格按照施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。6.3工程验收合格后，乙方需提供完整的工程资料和验收报告。七、合同的履行7.1甲方按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款。7.2乙方按照合同约定完成工程，并保证工程质量。7.3甲方提供施工所需的水、电、道路等基础设施。7.4乙方需按照甲方要求，对施工现场进行围挡、安全防护等措施。八、合同的变更和解除8.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，双方可协商变更或解除合同。8.2合同变更或解除后，乙方需按照甲方要求完成剩余工程。九、违约责任9.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。9.2甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并追究甲方的违约责任。十、争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。十一、其他约定11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕履约保证金后终止。11.2本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：市房地产开发有限公司乙方（盖章）：建筑工程有限公司签订日期：2023年12月31日2024年小区楼房建设工程施工合同我们已经签好了，就是全力以赴把工程做好。这个工程，我们甲方投入了很多心血，也希望乙方能够理解我们的需求，把每一个细节都做到位。工程地点就在市区街道，地理位置优越，未来的发展潜力巨大。共计10栋楼，其中住宅楼8栋，幼儿园1栋，配套用房1栋。幼儿园是我们特别重视的部分，毕竟关系到孩子们的健康成长，所以乙方在施工的时候，一定要注意材料的选择，确保安全无毒。工程总投资人民币亿元，这是一个大工程，也是我们甲方实力的体现。乙方作为承包方，我们希望你能够把这个工程当做自己的事情来做，用心去做好每一个环节。合同价格已经定好了，工程总造价人民币亿元。乙方需要向甲方提交履约保证金人民币万元。这是为了确保乙方能够按照合同要求完成工程。合同工期是从2024年1月1日到2026年12月31日。乙方需要保证工程按时完工，如有延误，需按照合同约定承担违约责任。工程质量必须符合国家现行的关于建筑工程的质量标准和要求。乙方需严格按照施工图纸、施工规范和标准进行施工，确保工程质量。工程验收合格后，乙方需提供完整的工程资料和验收报告。合同的履行，甲方按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款。乙方按照合同约定完成工程，并保证工程质量。甲方提供施工所需的水、电、道路等基础设施。乙方需按照甲方要求，对施工现场进行围挡、安全防护等措施。合同的变更和解除，合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，双方可协商变更或解除合同。合同变更或解除后，乙方需按照甲方要求完成剩余工程。违约责任，乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并追究甲方的违约责任。争议解决，双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。其他约定，本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且乙方支付完毕履约保证金后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。重点：1.工程概况：包括工程名称、地点、规模、总投资和承包方式。2.合同双方：甲方为市房地产开发有限公司，乙方为建筑工程有限公司。3.工程内容：土建、安装、装饰、绿化等，乙方需严格按图纸和规范施工。4.合同价格：工程总造价及履约保证金。5.合同工期：计划开工和竣工日期，乙方需按时完工。6.质量标准：符合国家现行标准，乙方保证工程质量。7.合同履行：甲乙双方的支付责任、施工要求及安全保障。8.合同变更与解除：遇不可抗力因素可协商变更或解除合同。9.违约责任：乙方未按时完工或甲方未支付工程款时的违约处理。10.争议解决：友好协商解决，否则可提起诉讼。难点：1.保证工程质量，特别是在幼儿园等敏感区域的施工。2.按时完工，避免工期延误。3.双方在合同履行过程中的沟通协调。注意事项：1.双方需