解约建筑施工合同关系_第1页
解约建筑施工合同关系_第2页
解约建筑施工合同关系_第3页
解约建筑施工合同关系_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

解约建筑施工合同关系合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:鉴于甲乙双方在____年__月__日签订的《建筑施工合同》(合同编号:__________),双方在合同履行过程中出现了如下情况:一、合同解除的原因:1.甲方因自身原因无法继续履行合同,故提出解除合同。2.乙方因自身原因无法继续履行合同,故提出解除合同。3.双方经协商一致,决定解除合同。二、合同解除的生效:1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同解除后,双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事宜。三、合同解除后的处理:1.甲方应支付乙方已完成的工程价款及合同约定的其他费用。2.乙方应按照合同约定,将已完成的工程交付甲方。3.双方应互相配合,办理合同解除后的相关手续。4.合同解除后,双方不得就解除合同事宜向对方提出任何主张。四、保密条款:1.双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。2.保密期限自合同解除之日起计算,期限为____年。五、争议解决:1.双方因履行本合同发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。2.诉讼期间,除争议事项外,双方应继续履行合同约定的其他义务。六、其他条款:1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年__月__日一、附件列表:1.《建筑施工合同》(合同编号:__________)2.双方的公司章程或注册证书副本3.双方的法定的代表人证明文件4.双方的税务登记证明文件5.合同履行所需的其他相关文件和资料二、违约行为及认定:1.甲方违约行为:未按合同约定支付工程价款未按合同约定提供施工场地和条件未按合同约定履行其他义务2.乙方违约行为:未按合同约定完成工程未按合同约定交付工程未按合同约定履行其他义务3.违约行为的认定:违约行为应根据合同约定和相关法律法规进行认定违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等三、法律名词及解释:1.建筑施工合同:指甲方委托乙方进行建筑施工,乙方承诺按照合同约定完成工程的合同关系3.违约责任:指违约方因违约行为应承担的法律责任4.损失:指因违约行为导致的实际损害和经济损失5.违约金:指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:原因:设计变更、甲方提供材料延迟、不可抗力等解决办法:协商调整工程进度、甲方及时提供材料、不可抗力情况下协商延长合同工期2.工程质量问题:原因:乙方施工不当、材料不合格、设计不合理等解决办法:乙方立即整改、更换不合格材料、设计方调整设计方案3.工程价款支付争议:原因:工程量核算不一致、甲方资金问题等解决办法:双方共同核实现场工程量、甲方按时支付工程价款4.合同争议解决:原因:对合同条款理解不一致、履行中出现分歧等解决办法:友好协商解决、提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼五、所有应用场景:1.甲方为房地产开发商,乙方为建筑施工企业2.甲方为公共设施建设单位,乙方为

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论