农业区块链机耕道施工合同

农业区块链机耕道施工合同合同编号：__________农业区块链机耕道施工合同地址：__________联系人：__________联系电话：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为提高农业生产效率，改善农业基础设施，拟建设一条农业区块链机耕道；鉴于乙方具备农业区块链机耕道施工的专业技术及经验，愿意为甲方建设该机耕道；一、工程概况1.1工程名称：__________农业区块链机耕道工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、工程承包方式2.1本工程采用包工包料方式，乙方负责完成全部施工内容，确保工程质量达到甲方要求。三、工程进度及工期3.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划组织施工，确保工程按时完成。3.2工期自甲方书面通知乙方开工之日起至工程验收合格之日止。四、工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：__________4.3工程验收程序：__________五、工程造价及支付5.1本工程造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方支付乙方工程款项分三次，具体支付方式及进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付工程总价款的30%；（3）工程验收合格并办理完毕移交手续后，支付剩余的40%。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。七、争议解决7.1对于本合同的履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理完毕移交手续之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.农业区块链机耕道设计方案2.工程进度计划3.国家及行业相关标准、规范4.工程验收标准及程序5.工程总价款支付凭证6.工程违约金支付凭证7.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于延期交付、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付工程款项，包括但不限于迟延支付、少支付等。3.双方在合同履行过程中，发生其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.农业区块链机耕道：利用区块链技术实现的农业机械耕作道路。2.包工包料：承包人承担完成工程所需的全部材料、设备及人工等费用。3.工程验收：对完成的工程进行检查，以确认其是否符合合同约定及国家相关标准。4.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.法院诉讼：当事人通过法院解决合同争议的司法程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整工程进度计划，必要时甲方可要求乙方支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：立即暂停施工，乙方负责整改直至符合合同约定及国家标准。3.工程款项支付纠纷：解决办法：双方核对工程进度及款项支付情况，协商解决支付纠纷。4.合同争议：解决办法：优先通过友好协商解决，协商不成时向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为提高农业生产效率，拟建设农业区块链机耕道。2.乙方具备农业区块链机耕道施工的专业技术及经验。3.甲方委托乙方施工建设农业区块链机耕道。4.双方签订合同，明确工程概况、承包方式、工程进