供电设施抗疲劳施工合同

供电设施抗疲劳施工合同合同编号：__________甲方（供电方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为提供稳定电力供应，需要对供电设施进行抗疲劳施工，以确保供电设施的安全稳定运行；乙方具备抗疲劳施工的专业技术及经验，愿意为甲方提供相关服务。双方经友好协商，达成如下协议：一、施工内容1.1乙方根据甲方提供的供电设施清单，对供电设施进行抗疲劳施工，包括但不限于对设施进行检测、评估、维修、更换等。1.2乙方应按照甲方的技术要求及标准进行施工，确保施工质量符合国家及行业相关标准。二、施工期限2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，施工期限为____个月。2.2乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工，如有特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方书面申请，并经甲方同意后方可延长。三、施工费用3.1乙方施工费用为人民币____元（大写：____________________元整），包括但不限于施工人员工资、材料费、设备费、交通费等。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方施工费用。四、付款方式4.1甲方在本合同签订后____个工作日内，向乙方支付施工费用的50%作为预付款。4.2乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格后的____个工作日内支付剩余的50%施工费用。五、验收标准5.1乙方施工完成后，应向甲方提供完整的施工资料，包括但不限于施工方案、检测报告、维修记录等。5.2甲方应按照国家标准及行业规定对乙方施工成果进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。6.2甲方未按照约定时间支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的____%。七、争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期限为____年。甲方（供电方）：__________乙方（施工方）：__________法定代表人：__________法定代表人：__________签订日期：__________一、附件列表：1.供电设施清单2.施工方案3.检测报告4.维修记录5.验收标准及规定6.施工合同履行证明7.付款凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付施工费用，视为违约。3.施工质量不符合国家标准及行业规定，视为违约。4.乙方未按照甲方要求进行整改，视为违约。5.甲方未按照约定支付违约金或滞纳金，视为违约。三、法律名词及解释：1.抗疲劳施工：为防止供电设施因长时间运行产生疲劳损伤，采取的一系列检测、评估、维修、更换等措施。2.验收合格：供电设施抗疲劳施工完成后，经甲方按照国家标准及行业规定验收，达到预定要求。3.违约金：违约方应支付给对方的一定金额，作为违约行为的经济赔偿。4.滞纳金：未按约定时间支付费用的一方，应支付给对方的一定金额，作为逾期支付的经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：乙方应及时与甲方沟通，调整施工计划，确保按期完成施工。2.施工质量问题：解决办法：乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。3.甲方逾期支付施工费用：解决办法：乙方可向甲方发出催款通知，必要时依法向法院提起诉讼。4.争议解决：解决办法：双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.供电设施抗疲劳施工合同适用于各类电力供应设施，如输电线路、变电站、配电设备等。2.适用于需要提高供电设施安全稳定性，延