2024年招投标与合同管理法律基础教程汇编

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年招投标与合同管理法律基础教程汇编本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序2.招投标过程2.1招标公告与投标邀请2.2投标文件的提交2.3招标文件的澄清与修改2.4投标文件的澄清与修改2.5投标保证金2.6招标评标与中标通知3.合同签订3.1合同条款的协商3.2合同条款的确认与签署3.3合同的生效与生效日期4.合同的履行4.1承包人的义务4.2发包人的义务4.3合同的变更4.4合同的暂停与终止5.合同的价格与支付5.1合同价格的确定5.2预付款5.3进度付款5.4最终付款5.5价格调整6.工期与进度6.1工期的约定6.2工期的延期6.3进度的监控与报告7.质量与标准7.1质量的控制与验收7.2标准的确定与遵守8.违约责任8.1承包人的违约8.2发包人的违约8.3违约责任的解除9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务的履行10.3保密期限11.合同的转让与分包11.1合同的转让11.2分包的允许与限制12.保险12.1保险的购买与维持12.2保险事故的通知与索赔13.不可抗力13.1不可抗力的定义与范围13.2不可抗力的后果与处理14.一般条款14.1通知与通讯14.2合同的完整性与独立性14.3合同的解除14.4适用语言14.5合同的份数与保管第一部分：合同如下：第一条总则1.1定义与解释甲方：（全称），地址：____________，法定代表人：____________，联系电话：____________。乙方：（全称），地址：____________，法定代表人：____________，联系电话：____________。本合同中的下列术语的含义如下：（1）甲方：指____________。（2）乙方：指____________。（3）合同：指甲方与乙方签订的编号为____________的《____________》合同。（4）合同标的：指甲方根据本合同的约定，向乙方提供的____________。（5）合同价款：指甲方根据本合同的约定，应向乙方支付的款项，包括____________。（6）交货日期：指甲方根据本合同的约定，应向乙方交付合同标的时间。1.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（1）本合同；（2）本合同的附件；（3）本合同的补充协议；（4）甲乙双方之前就本合同标的达成的书面协议；（5）其他双方认为应当作为本合同组成部分的文件。第二条招投标过程2.1招标公告与投标邀请甲方通过____________方式发布招标公告，邀请符合投标条件的乙方参与投标。2.2投标文件的提交乙方应在投标截止日期前，向甲方提交投标文件，包括：（1）投标申请书；（2）投标保证金；（3）乙方资格证明文件；（4）乙方针对合同标的的技术方案、报价及其他相关文件。2.3招标文件的澄清与修改甲方有权在投标截止日期前，对招标文件进行澄清和修改。澄清和修改的通知应发送给所有购买招标文件的乙方。2.4投标文件的澄清与修改乙方应在收到甲方澄清和修改通知后的规定时间内，按照甲方的要求进行澄清和修改。2.5投标保证金乙方应按照甲方的要求，提交投标保证金。投标保证金的金额、提交方式和退还条件由双方在补充协议中约定。2.6招标评标与中标通知甲方应按照招标文件的规定，组织评标工作。评标结果应在评标结束后及时通知乙方。甲方应在评标结果通知后的规定时间内，向中标乙方发出中标通知书。未中标的乙方应自中标通知书发出之日起____日内，向甲方退还投标保证金。第三条合同签订3.1合同条款的协商甲乙双方应在本合同签字前，对合同条款进行充分协商，确保双方的权利和义务得到明确约定。3.2合同条款的确认与签署甲乙双方应在本合同签字前，对合同条款进行确认，并在合同文本上签字或盖章。3.3合同的生效与生效日期本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。合同的失效日期由双方在补充协议中约定。第四条合同的履行4.1承包人的义务乙方应按照本合同的约定，完成合同标的的交付。乙方应对合同标的的质量、性能、安全等方面承担责任。4.2发包人的义务甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款。甲方应提供乙方履行合同所需的工作条件、场地、设施等。4.3合同的变更甲乙双方同意，合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订补充协议，并按照补充协议的约定执行。4.4合同的暂停与终止甲乙双方同意，在合同履行过程中，如发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商暂停或终止合同。第五条合同的价格与支付5.1合同价格的确定本合同的价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。5.2预付款甲方应在合同签字后的____日内，向乙方支付预付款，预付款的金额由双方在补充协议中约定。5.3进度付款乙方应按照合同约定的进度，向甲方提交进度付款申请。甲方应在第八条违约责任8.1承包人的违约乙方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约金的计算方式由双方在补充协议中约定。8.2发包人的违约甲方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金。违约金的计算方式由双方在补充协议中约定。8.3违约责任的解除甲乙双方同意，违约责任的具体内容和解除方式由双方在补充协议中约定。第九条争议解决9.1争议的解决方式甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼甲乙双方同意，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁，或向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息是指本合同的签订、履行过程中，甲乙双方相互泄露的、不为公众所知悉且能给甲乙双方带来经济利益的信息。保密信息的范围包括：合同标的的技术秘密、商业秘密、甲方提供的乙方未公开的技术资料、乙方提供的甲方未公开的技术资料等。10.2保密义务的履行甲乙双方应对保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。10.3保密期限甲乙双方的保密义务自本合同签字之日起生效，至合同失效后____年止。第十一条合同的转让与分包11.1合同的转让未经对方书面同意，甲乙双方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。11.2分包的允许与限制乙方经甲方书面同意后，可以将其在本合同项下的部分义务分包给具有相应资质的第三方。分包合同由乙方与分包方签订。第十二条保险12.1保险的购买与维持乙方应按照甲方的要求，购买并维持合同标的的保险，保险范围和保险金额由双方在补充协议中约定。12.2保险事故通知与索赔乙方应在保险事故发生后的____小时内，通知甲方并按照甲方的要求办理索赔手续。第十三条不可抗力13.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力的后果与处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方应立即协商，根据不可抗力的影响，部分或全部免除甲乙双方的违约责任。第十四条一般条款14.1通知与通讯（1）书面通知：通过合同约定的邮寄地址和邮箱发送；（2）电子通知：通过合同约定的电子邮箱发送；（3）电话通知：通过合同约定的电话号码进行。14.2合同的完整性与独立性本合同及其附件构成了甲乙双方之间关于本合同标的的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。14.3合同的解除甲乙双方同意，合同的解除应按照双方协商的方式进行，并签订书面解除协议。14.4适用语言本合同的签订、履行和解释均适用中文语言。14.5合同的份数与保管本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方均应妥善保管本合同，未经对方同意，不得泄露给第三方。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念在本合同中，第三方是指除甲方和乙方之外的，与本合同标的具有直接或间接利害关系的自然人、法人和其他组织。第三方介入是指第三方以某种方式参与本合同的履行过程，包括但不限于提供服务、提供产品、技术支持等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括：（1）提供合同标的的部分或全部生产、供应、安装、调试等服务；（2）提供合同标的技术支持、咨询、培训等服务；（3）提供合同标的的融资、担保等服务；（4）其他与合同标的履行直接或间接相关的服务。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入的程序甲方或乙方如需第三方介入本合同，应提前____天向对方书面通知，并说明第三方介入的目的、范围、方式等相关事项。甲方或乙方应在第三方介入前，与第三方签订书面介入协议，明确双方的权利和义务。2.2第三方介入的条件（1）第三方具有相应的资质、能力和社会信誉；（2）第三方介入不违反相关法律法规；（3）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益；（4）甲方和乙方均同意第三方介入。第三条第三方介入后的合同变更3.1合同条款的变更第三方介入可能导致合同条款的变更。甲乙双方应就合同条款的变更进行协商，并签订书面补充协议。3.2合同价款的调整第三方介入可能导致合同价款的调整。甲乙双方应就合同价款的调整进行协商，并签订书面补充协议。第四条第三方介入后的责任划分4.1第三方介入的责任第三方介入本合同后，应按照书面介入协议的约定，履行相应的义务。第三方未能履行义务或造成甲方损失的，由第三方承担责任。4.2甲乙双方的责任甲乙双方应履行本合同约定的义务，并负责监督第三方按照书面介入协议的约定履行义务。甲乙双方未能履行监督义务或未能及时解决第三方未履行义务问题的，应承担相应责任。4.3第三方与其他各方的划分说明第三方介入本合同后，甲方、乙方与第三方之间的权利义务关系，应以书面介入协议为准。书面介入协议未约定的，参照本合同的约定执行。第五条第三方介入后的争议解决5.1争议的解决方式甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。5.2仲裁或诉讼甲乙双方与第三方之间的争议，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁，或向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方介入后的保险与保障6.1保险的购买与维持第三方介入本合同后，应按照甲方的要求，购买并维持合同标的的保险，保险范围和保险金额由第三方与甲方协商确定。6.2保障措施第三方应保证其介入行为不影响合同标的的质量、性能、安全等方面，并承担因第三方介入导致的一切风险和损失。第七条第三方介入后的保密义务7.1保密信息的定义与范围第三方应对本合同涉及的保密信息承担保密义务，保密信息的范围包括：合同标的的技术秘密、商业秘密、甲方提供的乙方未公开的技术资料、乙方提供的甲方未公开的技术资料等。7.2保密义务的履行第三方应对保密信息承担保密义务，未经甲方和乙方书面同意，不得向第三方泄露。7.3保密期限第三方的保密义务自本合同签字之日起生效，至合同失效后____年止。第八条第三方介入后的不可抗力8.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力的后果与处理因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方与第三方应立即协商，根据不可抗力的影响，部分或全部免除甲乙双方与第三方的违约责任。第九条第三方介入后的合同解除9.1合同解除的条件甲乙双方与第三方同意，合同的解除应按照双方协商的方式进行，并签订书面解除协议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.招标文件：包括招标公告、投标邀请、招标文件、澄清和修改通知等。2.投标文件：包括投标申请书、投标保证金、资格证明文件、技术方案、报价单等。3.中标通知书：由甲方发出，通知乙方中标。4.合同文本：包括合同、附件、补充协议等。5.合同履行计划：包括项目进度计划、资源配置计划、质量保证计划等。6.技术资料：包括产品说明书、操作手册、技术规范、图纸等。7.验收报告：由甲方对乙方提供的产品或服务进行验收，并出具的验收报告。8.付款凭证：包括发票、支付证明等，用于证明付款情况。9.变更申请：乙方因特殊情况需变更合同内容，向甲方提出的书面申请。10.分包协议：乙方将部分合同义务分包给第三方时，与第三方签订的分包协议。11.保险单：乙方购买并维持的合同标的保险单。12.担保文件：如乙方提供担保，应提供的担保文件。13.第三方介入协议：甲方或乙方与第三方签订的书面介入协议。14.争议解决文件：包括协商记录、仲裁申请书、诉讼起诉状等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间交付合同标的：乙方未能按合同约定的时间交付合同标的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。2.未按约定质量交付合同标的：乙方交付的合同标的质量不符合合同约定的标准，应承担违约责任，向甲方支付违约金。3.未按约定支付合同价款：甲方未能按合同约定的时间向乙方支付合同价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。4.擅自变更合同内容：甲乙双方未经对方同意，擅自变更合同内容，应承担违约责任，向对方支付违约金。5.未能履行监督义务：甲乙双方未能履行对第三方的监督义务，导致第三方未按约定履行义务，应承担违约责任，向对方支付违约金。6.泄露保密信息：甲乙双方或第三方泄露保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金。7.未按约定提供服务或产品：第三方未能按约定提供服务或产品，应承担违约责任，向甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同