2024年施工合同范本购买建设工程规范本条款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年施工合同范本，购买建设工程规范本条款本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4规范本条款2.合同标的及范围2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4竣工结算4.工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3进度计划5.承包方义务及责任5.1施工质量5.2施工安全5.3材料设备供应5.4配合验收6.发包方义务及责任6.1提供施工场地6.2办理相关手续6.3支付合同价款6.4配合施工7.违约责任7.1承包方违约7.2发包方违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同的履行地点和时间11.1履行地点11.2履行时间12.合同的语言文字及法律适用12.1语言文字12.2法律适用13.其他条款13.1不可抗力13.2税金13.3合同的附件14.合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定，享有合同权利、承担合同义务的一方，即建设工程的业主或其合法代表。1.2承包方承包方是指根据本合同约定，承担施工任务、履行合同义务的一方，即建设工程的施工单位。1.3建设工程建设工程是指根据本合同约定，由承包方进行施工的项目，包括工程设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。1.4规范本条款规范本条款是指本合同中规定的，适用于发包方和承包方的权利、义务、责任等事项的条款。第二条合同标的及范围2.1工程内容工程内容主要包括：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程等。2.2工程量工程量是指根据本合同约定的工程内容和施工图纸，承包方应完成的工程量清单。2.3工程质量标准工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，以及本合同约定的质量要求。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价是指根据本合同约定的工程内容和工程量，经双方协商确定的工程合同金额。3.2支付方式支付方式可以是现金、转账、支票等，具体支付方式由双方协商确定。3.3进度付款进度付款是指按照本合同约定的工程进度和完成情况，发包方按期支付给承包方的工程款项。3.4竣工结算竣工结算是指工程完工后，根据实际完成情况和本合同约定，对合同总价进行调整并支付剩余款项的过程。第四条工期及进度4.1开工日期开工日期是指本合同约定的工程开始施工的日期。4.2竣工日期竣工日期是指本合同约定的工程完工的日期。4.3进度计划进度计划是指承包方根据本合同约定的工程内容和工程量，编制的工程进度安排和计划。第五条承包方义务及责任5.1施工质量承包方应保证施工质量符合本合同约定的质量标准和要求，并承担因施工质量不符合约定而产生的责任。5.2施工安全承包方应严格按照国家、行业和地方的相关规定，确保施工安全，防止事故发生。5.3材料设备供应承包方应按照本合同约定的时间和要求，供应施工所需的材料和设备。5.4配合验收承包方应按照本合同约定的时间和要求，配合发包方进行工程验收。第六条发包方义务及责任6.1提供施工场地发包方应按照本合同约定的时间和要求，提供施工场地和相关设施。6.2办理相关手续发包方应按照本合同约定的时间和要求，办理相关的施工手续和批准。6.3支付合同价款发包方应按照本合同约定的时间和要求，支付合同价款。6.4配合施工发包方应按照本合同约定的时间和要求，配合承包方进行施工。第七条违约责任7.1承包方违约承包方未按照本合同约定的质量、时间、进度等要求履行合同义务的，应承担违约责任，赔偿发包方因此造成的损失。7.2发包方违约发包方未按照本合同约定的时间、付款等要求履行合同义务的，应承担违约责任，赔偿承包方因此造成的损失。第八条争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的争议。8.2调解解决如果协商不成，双方同意由工程所在地的建设行政主管部门或双方认可的其他调解组织进行调解。8.3仲裁解决如果调解不成，任何一方均可向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。8.4法律途径仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自工程验收合格之日起终止。9.2合同变更合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确认。9.3合同终止合同终止后，承包方应按照发包方的要求，完成工程收尾工作，并承担相应责任。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应予以保密。10.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。10.3违约责任违反保密义务的，违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一条合同的履行地点和时间11.1履行地点本合同的履行地点为工程所在地。11.2履行时间双方应按照本合同约定的时间履行各自的义务。第十二条合同的语言文字及法律适用12.1语言文字本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。12.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议解决等，均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家有关规定及时协商解决。13.2税金合同履行过程中发生的各项税金，按照国家有关税收法律法规的规定各自承担。13.3合同的附件本合同的附件包括：工程量清单、材料设备供应清单、工程设计图纸等。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同签署日期为2024年。14.2签署地点本合同签署地点为中华人民共和国。14.3签署人发包方代表：____________承包方代表：____________第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义和范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为协助甲乙方完成合同义务而参与合同实施的一方或多方。第三方可以是中介方、咨询方、监理方、政府监管部门等。1.2第三方范围第三方介入的范围包括但不限于：提供专业咨询服务、技术支持、质量监督、进度控制、安全监管、材料设备供应等。第二条第三方介入的义务和责任2.1第三方义务第三方应按照本合同约定的范围和内容，履行协助甲乙方完成合同义务的责任。第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，保证介入行为的合法性和合规性。2.2第三方责任第三方应对其介入行为产生的后果承担责任。如果第三方的原因导致合同无法履行或部分履行，第三方应承担相应的违约责任。第三条第三方介入的合同修正3.1第三方合同甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，并与本合同具有同等法律效力。3.2第三方合同内容第三方合同应详细约定第三方的义务、责任、权利、报酬等事项，以及违约责任、争议解决等条款。3.3第三方合同的变更第三方合同的变更，应经甲乙方协商一致，并以书面形式确认。第四条第三方介入的额外条款和说明4.1额外条款甲乙方应根据本合同的履行情况，与第三方协商确定额外的条款，以明确第三方的责任限额、义务履行时间等事项。4.2额外条款的确认额外条款应经甲乙方双方签字盖章确认，并与第三方合同一并执行。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系第三方介入本合同，并不改变甲乙双方之间的权利义务关系。甲乙方应各自履行合同义务，并承担相应的责任。5.2第三方与甲乙方之间的沟通第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定甲乙方应与第三方协商确定责任限额，并在第三方合同中明确。责任限额可以包括赔偿金额、工期延误等。6.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整，应经甲乙方协商一致，并以书面形式确认。第七条第三方违约的处理7.1第三方违约第三方未按照第三方合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。7.2第三方违约的处理甲乙方应按照第三方合同约定处理第三方违约事宜。如果第三方合同未约定，甲乙方应协商处理。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件应在本合同中约定。包括但不限于：工程完工、合同解除、第三方违约等。8.2第三方介入的终止程序第三方介入的终止程序应按照第三方合同约定执行。如果第三方合同未约定，甲乙方应协商确定。第九条第三方介入的解除9.1第三方介入的解除条件第三方介入的解除条件应在本合同中约定。包括但不限于：合同履行完毕、合同解除、第三方退出等。9.2第三方介入的解除程序第三方介入的解除程序应按照第三方合同约定执行。如果第三方合同未约定，甲乙方应协商确定。第十条第三方介入的后果10.1第三方介入的后果第三方介入的解除或终止，不影响甲乙方之间的权利义务关系。甲乙方应继续履行本合同约定的义务。10.2第三方介入的解除或终止后的责任第三方介入的解除或终止后，第三方对甲乙方造成的损失，应承担相应的赔偿责任。第十一条第三方介入的违约责任11.1第三方违约第三方未按照本合同或第三方合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此造成的损失。11.2第三方违约的处理甲乙方应按照本合同和第三方合同约定处理第三方违约事宜。如果本合同和第三方合同均未约定，甲乙方应协商处理。第十二条第三方介入的争议解决12.1争议解决甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，可以向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决的适用法律争议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出承包方应完成的工程量，包括单位工程、分部分项工程和零星工程的数量、单位、单价和总价。附件二：材料设备供应清单详细列出承包方应供应的材料和设备名称、规格、数量、单价和总价。附件三：工程设计图纸包括工程的整体设计图纸、专业设计图纸、施工图纸等。附件四：施工组织设计详细说明承包方的施工组织架构、施工方案、施工进度计划等。附件五：工程质量标准列出本合同约定的工程质量标准，包括材料、构件、设备的技术要求、试验方法、验收标准等。附件六：安全文明施工措施详细说明承包方应采取的安全文明施工措施，包括施工现场管理、安全生产规章制度、施工现场卫生与环境保护等。附件七：合同价款支付凭证包括合同价款的支付申请、支付确认、支付凭证等。附件八：工程验收报告包括工程完工报告、工程质量评定报告、工程安全评定报告等。附件九：合同变更协议详细列出合同变更的内容、范围、时间、责任等。附件十：违约行为及责任认定详细列出违约行为的具体表现和违约责任的具体认定。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：不履行合同义务、延迟履行合同义务、履行合同义务不符合约定的标准、未达到工程质量标准、未达到工程进度要求等。违约责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿损失、承担额外费用等。具体责任认定应根据违约行为的性质、严重程度、影响范围等因素综合判断。示例说明：如果承包方未按照合同约定的时间完成工程，属于延迟履行合同义务的违约行为。根据合同约定，承包方应支付违约金或赔偿因延迟履行导致的发包方损失。说明三：法律名词及解释：法律名