建筑工程施工合同书

合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程质量标准：_______1.5工程进度要求：_______二、工程价款2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方应按照双方约定的进度，向甲方支付工程进度款。具体支付方式和支付时间由双方在专用条款中约定。2.3工程竣工后，甲方应按照合同约定的质量标准进行验收。验收合格后，乙方应支付剩余的工程价款。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期要求，完成本工程的施工。3.2甲方应在本合同约定的工期范围内，提供乙方所需的施工场地、施工条件等。四、质量保证4.1甲方应按照双方约定的质量标准，完成本工程的施工。4.2乙方应对甲方的施工质量进行监督，发现质量问题应及时通知甲方进行整改。4.3工程竣工后，甲方应按照双方约定的质量标准进行验收。验收不合格的，乙方有权要求甲方进行整改，直至达到约定的质量标准。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中，应对对方的技术秘密、商业秘密等予以保密。5.2双方承诺，除非依法应当向行政机关、司法机关提供相关资料外，否则不得向第三方泄露合同内容。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2若甲方未按约定时间支付工程进度款，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。6.3若乙方未按约定时间支付工程价款，甲方有权暂停施工，由此造成的损失由乙方承担。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以便于合同的管理和查询。2.甲方和乙方的名称和资质：明确填写甲方和乙方的全称以及相关的施工资质，确保双方的合法性。3.工程内容和范围：详细描述工程的项目名称、地点、规模、质量标准和进度要求，以避免后续的歧义。4.工程价款的支付：明确支付方式和支付时间，确保双方的利益得到保障。5.施工期限：约定合理的施工期限，并明确工期延误的违约责任。6.质量保证：明确质量标准，并约定验收程序和不合格的处理方式。7.保密条款：约定保密义务和泄露信息的处理方式，保护双方的知识产权和商业秘密。8.违约责任：明确违约行为和违约责任，包括违约金和赔偿损失的计算方式。9.争议解决：约定争议解决的方式和法院管辖权，以确保合同的有效执行。关键词语的法律名词解释：1.合同编号：用于标识和区分不同合同的唯一编号。2.甲方：指委托方，负责委托乙方进行工程的施工。3.乙方：指施工方，负责按照甲方的要求进行工程的施工。4.工程价款：指甲方应支付给乙方的工程合同总价款。5.施工期限：指双方约定的完成工程的时间限制。6.质量保证：指乙方对工程质量的承诺和保证。7.保密条款：指双方对合同内容和对方商业秘密的保密义务。8.违约责任：指当一方违反合同约定时，应承担的法律责任。9.争议解决：指当双方在履行合同过程中发生争议时，采取的解决方式和程序。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为施工单位，工程为公共设施建设项目。2.甲方为房地产开发公司，乙方为建筑施工企业，工程为住宅小区建设项目。3.甲方为国有企业，乙方为私营施工企业，工程为基础设施建设项目。4.甲方为私人业主，乙方为家庭装修公司，工程为住宅装修项目。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府机关，乙方为施工单位，工程为公共设施建设项目：补充条款：甲方应按照政府相关规定，办理工程审批手续，并提供乙方所需的施工许可等文件。2.甲方为房地产开发公司，乙方为建筑施工企业，工程为住宅小区建设项目：补充条款：甲方应按照房地产开发商的相关规定，提供乙方的施工图纸和技术要求，并负责居民协调工作。3.甲方为国有企业，乙方为私营施工企业，工程为基础设施建设项目：补充条款：甲方应按照国有企业相关规定，进行招投标程序，并负责工程项目的立项和资金拨付。4.甲方为私人业主，乙方为家庭装修公司，工程为住宅装修项目：补充条款：甲方应提供住宅装修的设计方案和要求，并负责提供施工所需的材料和设备。附件列表：1.工程设计图纸和技术要