废水处理设施施工合同

合同编号：__________废水处理设施施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主是一家专业从事环保产业的企业，拥有废水处理设施的建设需求；2.承包商是一家具备相关专业资质和经验的施工企业，愿意承担废水处理设施的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围1.1本合同范围内的废水处理设施包括但不限于：废水收集系统、预处理系统、生化处理系统、固废处理系统、清水回用系统、排放系统等设施及相应的辅助工程。1.2承包商应按照本合同约定的技术要求和质量标准完成施工任务，并保证废水处理设施的正常运行。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括：施工费、材料费、设备费、调试费、利润及风险费用等。2.2合同价款支付方式如下：（1）本合同签订后____个工作日内，业主向承包商支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，业主向承包商支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主向承包商支付合同总价款的____%。2.3承包商应按照合同约定的时间节点完成施工任务，如有延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的____%。第三条技术要求及质量标准3.1承包商应按照业主提供的技术要求和设计方案进行施工，并保证废水处理设施的质量符合相关法律法规及行业标准。（1）____标准；（2）____标准；（3）____标准等。3.3承包商应承担废水处理设施的调试工作，确保设施正常运行，达到设计处理效果。第四条施工期限4.1承包商应按照本合同约定的施工范围和质量标准，确保废水处理设施在____年____月____日前完工。4.2如有特殊情况导致施工进度受到影响，承包商应及时通知业主，并采取措施减少影响。经双方协商同意，可以适当延长工期。第五条保修期限5.1废水处理设施的保修期限为____年，自工程验收合格之日起计算。5.2在保修期限内，由于承包商施工原因导致废水处理设施出现质量问题，承包商应负责修复并承担相应费用。第六条违约责任6.1承包商未按照本合同约定完成施工任务的，应向业主支付违约金，具体计算方式如下：（1）逾期交付的，按照第三条第4款约定的违约金计算；（2）工程质量不符合约定的，按照第五条第2款约定的责任承担。6.2业主未按照本合同约定支付合同价款的，应向承包商支付逾期付款违约金，计算方式为：逾期付款金额的____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同范围内的工程内容、合同价格、付款方式、工期、质量标准、违约责任等有充分的了解。2.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程的顺利进行。3.若合同履行过程中出现争议，应通过友好协商解决。若协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同履行：指双方按照合同约定，履行各自的权利和义务，完成工程的过程。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。3.保修期限：指合同双方约定，承包商对工程质量承担保修责任的期限。4.争议解决：指当合同履行过程中出现争议时，双方采取的法律手段和程序，以解决争议。5.管辖权：指法院对特定案件行使审判权的权力范围。在本合同中，有管辖权的法院应为合同签订地人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.环境保护要求：若工程所在地存在特殊环境保护要求，双方需在合同中明确额外的环保措施和标准。例如，若工程所在地的排放标准更为严格，需确保废水处理设施达到相应标准。2.工期紧迫：若业主方有特殊的工期要求，双方可以在合同中约定加速施工的条款。这可能包括加班费、加急材料采购费用等。3.设计变更：若在施工过程中，由于技术或其他原因需要对设计进行变更，双方应在补充条款中约定变更的程序、费用及时间调整等。4.不可抗力：合同中应包含不可抗力条款，明确在遭遇自然灾害、社会动荡等不可抗力因素时，双方的权益和责任。5.保密协议：若工程涉及商业秘密或技术机密，双方可签订保密协议，明确保密