承包合同调价补充条款_第1页
承包合同调价补充条款_第2页
承包合同调价补充条款_第3页
承包合同调价补充条款_第4页
承包合同调价补充条款_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________承包合同调价补充条款一、调整范围(1)工程设计变更导致的工程量增减、工程内容的调整;(2)政策性调整,包括但不仅限于法律法规、政策变化导致的工程费用变动;(3)工程所需材料价格波动;(4)工程所在地的交通、运输、劳动力等价格变动;(5)其他双方约定的事项。二、调整程序2.1调整事项发生时,承包人应向发包人提出书面的调整申请,并提供相关证明材料。证明材料包括但不限于:设计变更通知、政策文件、材料价格变动通知、相关费用支付凭证等。2.2发包人收到承包人的调整申请后,应于____个工作日内对申请进行审查。审查内容包括但不限于:申请的合理性、调整金额的准确性、证明材料的完整性等。2.3发包人审查同意后,双方应按照主合同约定的支付方式对调整后的工程承包价格进行支付。2.4发包人审查不同意调整申请的,承包人仍有权根据主合同约定申请仲裁或诉讼解决。三、调整金额计算3.1调整金额的计算应遵循公平、合理的原则,根据实际变更情况或价格波动程度确定。3.2承包人应按照主合同约定的计价方式,提供详细的调整金额计算书,提交给发包人审查。3.3发包人对调整金额计算书有异议的,双方应共同协商确定最终调整金额。四、其他约定4.1本条款自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。4.2本条款未尽事宜,双方应遵照主合同的相关约定执行。4.3本条款的修改、补充必须采用书面形式,经双方协商一致后生效。4.4本条款一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。发包人(盖章):承包人(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):签订日期:____年____月____日注意事项:1.合同编号:确保填写正确,与主合同一致。2.工程名称和地址:明确指明工程的具体名称和地址,避免歧义。3.调整范围:详细列举可能导致价格调整的事项,避免后期因理解不一致产生纠纷。4.调整程序:严格按照规定流程进行价格调整,确保双方权益。5.调整金额计算:明确计算方法,避免因计算方式不同导致争议。6.其他约定:注意补充条款与主合同的衔接,确保条款之间无冲突。解决办法:1.双方发生纠纷时,应友好协商,寻求一致解决方案。2.若协商无果,双方可按照主合同约定的争议解决方式(如仲裁或诉讼)解决。3.在争议解决过程中,双方应继续履行合同,确保工程进度不受影响。关键词语的法律名词解释:1.发包人:指委托他人完成工程建设的一方,通常为工程项目的业主或投资方。2.承包人:指接受发包人委托,承担工程建设任务的一方。3.工程设计变更:指在工程建设过程中,对原设计方案进行修改的行为。4.政策性调整:指因法律法规、政策变化导致的工程费用变动。5.计价方式:指双方约定的一种确定工程价格的方法,如固定单价、固定总价等。6.仲裁:指双方约定将合同争议提交给仲裁机构进行审理,并作出具有法律效力的裁决。7.诉讼:指将合同争议提交给人民法院进行审理,以求得判决。特殊应用场合:1.工程项目的工期紧张,需要加班赶工。2.工程项目位于偏远地区,材料运输成本较高。3.工程项目涉及特殊工艺或材料,可能导致成本增加。4.工程项目在施工过程中遇到不可抗力因素,如自然灾害、社会动荡等。5.工程项目需要根据客户需求进行频繁的设计变更。针对每个特殊场合的合同补充条款:1.工期紧张赶工:双方同意,如工程项目因工期紧张需要加班赶工,承包人应尽量安排额外人力资源和设备,以满足工程进度要求。发包人应支付由此产生的额外费用,具体金额双方协商确定。2.偏远地区材料运输:由于工程项目位于偏远地区,可能导致材料运输成本较高。双方同意,承包人应提供详细的材料运输成本构成,发包人应在审查后按照约定方式支付。3.特殊工艺或材料:如工程项目涉及特殊工艺或材料,可能导致成本增加。承包人应提前通知发包人,并提供详细的价格变动说明。发包人应在审查后按照约定方式支付。4.不可抗力因素:如工程项目在施工过程中遇到不可抗力因素,如自然灾害、社会动荡等,导致工程无法正常进行,双方同意根据实际情况协商解决,包括延期、调整工程内容等。5.频繁设计变更:如工程项目需要根据客户需求进行频繁的设计变更,双方同意,承包人应尽快按照客户要求进行设计变更,并提交相关变更费用明细。发包人应在审查后按照约定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论