装饰工程合同模板-建筑装饰工程施工合同示例

合同编号：__________合同签订日期：____年____月____日一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：根据甲方的要求，乙方负责本工程的装饰设计及施工，包括（详细工程内容见附件一）。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后____天内，向甲方提交工程预算书，经甲方确认后，按照预算书约定的价格执行。2.3乙方应保证工程质量，不得以任何理由超出预算书约定的工程总价。如乙方原因导致工程总价超出预算书约定的金额，超出部分由乙方承担。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定的工程内容、工程量、工程质量要求、工程进度等要求完成施工。3.2乙方应严格按照国家及地方有关建筑装饰工程的标准、规范和规定进行施工，确保工程质量。3.3乙方应保证施工安全，严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工过程中不发生安全事故。3.4乙方应保证施工材料符合国家及地方有关环保要求，不得使用假冒伪劣材料。3.5甲方应按照合同约定的时间、金额支付乙方工程进度款和工程尾款。3.6甲方应协助乙方办理工程相关手续，包括但不限于施工许可证、消防验收等。四、合同支付（1）工程预付款：合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价的30%。（2）工程进度款：按照工程实际完成进度，甲方支付乙方工程总价的70%。（3）工程尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的10%。4.2甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的发票。五、工程验收5.1工程完成后，乙方应按照合同约定的标准进行自检。自检合格后，乙方应向甲方提交工程验收申请。5.2甲方应在收到乙方工程验收申请后____天内组织验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收申请。5.3工程验收合格后，甲方支付乙方工程尾款。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的时间、质量、进度完成工程的，应按照逾期部分工程价款的2%向甲方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定的时间支付工程进度款和工程尾款的，应按照逾期部分工程价款的2%向乙方支付违约金。6.3乙方违反国家及地方有关建筑装饰工程的法律、法规和规定的，应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________日期：____年____月____日注意事项：1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定。2.合同中涉及的工程内容、工程量、工程质量要求、工程进度等要求应明确具体，避免产生歧义。3.合同中的支付条款应明确支付时间、金额和方式，确保双方的权益。4.工程验收环节应严格按照合同约定的标准进行，确保工程质量。5.违约责任应明确违约行为和相应的违约金计算方式，以维护合同的严肃性。6.双方在履行合同过程中应遵守国家及地方有关建筑装饰工程的法律、法规和规定。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.建筑法：是指调整建筑活动关系的法律规范总称，包括建筑许可、建筑设计、建筑施工、建筑监理等方面的规定。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.工程验收：是指在工程完成后，按照合同约定的标准进行的检查、测试和评估，以确定工程是否符合设计文件和合同要求。5.合同履行：是指当事人按照合同约定履行合同义务的行为。6.争议解决：是指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同当事人之间发生的争议。特殊应用场合：1.甲方为房地产开发商，乙方为独立的装饰公司。2.甲方为政府部门，乙方为中标装修企业。3.甲方为商业机构，乙方为专业装修团队。4.甲方为个人业主，乙方为个人或小公司提供的装修服务。5.甲方乙方均为国外企业，在华的装修工程。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为房地产开发商，乙方应具备相应的资质和经验，承担较大的工程量，且工程周期较长。补充条款包括：工程分阶段验收，乙方需提前提交各阶段施工计划和预算，甲方审核后批准方可施工。2.甲方为政府部门，乙方需严格遵守政府相关的采购规定和流程，同时保证装修材料环保、安全。补充条款包括：乙方需提供材料合格证明，且工程验收需得到政府相关部门的审核通过。3.甲方为商业机构，乙方应注重装修风格与商业品牌的契合，工程质量要求较高。补充条款包括：乙方需提供设计方案供甲方选择，且在合同中明确设计修改的次数和时间。4.甲方为个人业主，乙方需充分了解甲方的个人喜好和需求，提供个性化的装修服务。补充条款包括：乙方需与甲方充分沟通，确保装修方案符合甲方的预期，并在合同中明确装修工程的保修期限。5.甲方乙方均为国外企业，在华的装修工程，乙方需了解并遵守中国的法律