2024年新版消防分包工程合同

合同编号：__________消防分包工程合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将消防分包工程委托乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：乙方负责按照甲方的要求和国家相关法律法规、消防设计文件的要求，完成消防分包工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方在合同签订后3个工作日内，向甲方提交正式的工程预算书，甲方在收到预算书后7个工作日内进行审核确认，如有异议，甲方应书面通知乙方进行调整。2.3乙方应在合同签订后，按照甲方要求提供进度付款申请，甲方在收到申请后7个工作日内进行审核确认，并在确认无误后支付相应款项。三、合同工期3.1合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，工期总日历天数为_______天。3.2乙方应按照双方约定的施工计划和进度安排，确保工程按时完成。如乙方因自身原因导致工程延期，应按照每延期一天向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、消防设计文件和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：工程应满足国家相关法律法规、消防设计文件的要求，并通过消防部门组织的验收。4.3如工程验收不合格，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。如因乙方原因导致工程验收不合格，乙方应按照不合格部分的工程价款的两倍向甲方支付违约金。五、保密条款5.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。5.2如乙方违反本合同保密条款，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金金额为泄露信息所造成甲方损失的两倍。六、违约责任6.1如乙方违反本合同的约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的违约金。6.2如甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方支付合同总价款的违约金。七、争议解决7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。八、其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项后终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意工程质量：乙方应严格按照国家相关法律法规、消防设计文件和甲方的要求进行施工，保证工程质量。如工程验收不合格，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。2.保密信息：乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。如乙方违反保密条款，应承担违约责任，向甲方支付违约金。3.按时完成工程：乙方应按照双方约定的施工计划和进度安排，确保工程按时完成。如乙方因自身原因导致工程延期，应按照每延期一天向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。4.解决争议：对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的一系列法律规范，包括合同的订立、履行、变更、解除等方面的规定。2.消防法：是指调整消防管理活动的法律规范，包括消防组织、消防设施、消防安全等方面的规定。3.违约金：是指当一方违反合同约定时，按照约定或者依法应当支付给对方的一种经济赔偿。4.保密信息：是指合同双方在合同执行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密等需要予以保密的信息。5.管辖权：是指法院对某一特定案件进行审判的权力。有管辖权的法院可以对案件进行审理和判决。特殊应用场合及补充条款：1.紧急工程：如果甲方需要在短时间内完成消防工程，以满足紧急需求（如开业、验收等），可在合同中增加“加急条款”。乙方应在甲方提出加急需求后，尽最大努力调整施工计划，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工程延期，违约金可根据甲方损失适当提高。2.工程变更：如在施工过程中，甲方提出对消防工程进行变更，乙方应根据变更内容重新提交预算书，并与甲方协商确定变更后的合同价。如变更导致工程延期，双方可协商调整工期。3.不可抗力：如遇自然灾害、政策变动等不可抗力因素导致工程无法按约定期限完成，双方可协商延长工期，并根据实际情况调整违约金。4.甲方支付问题：如甲方未能按时支付工程进度款，乙方有权暂停施工。甲方支付违约