房屋交付精装房合同范例

房屋交付精装房合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

姓名：____________________

身份证号码：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

营业执照号：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.买方有意向购买卖方提供的位于____________________的房屋（以下简称“房屋”）；

2.卖方同意将房屋交付给买方，并按照以下约定进行精装修；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、房屋基本情况

1.房屋位置：____________________

2.房屋面积：____________________平方米

3.房屋结构：____________________

4.房屋权属：____________________

5.房屋交付标准：精装修

二、精装修内容

1.室内墙面：____________________

2.地面材料：____________________

3.地暖：____________________

4.门窗：____________________

5.厨房及卫生间：____________________

6.家具及家电：____________________

三、交付时间及方式

1.交付时间：____________________

2.交付方式：____________________

四、交付条件及验收

1.交付条件：房屋及精装修达到本合同约定的交付标准，且房屋权属清晰，无任何法律纠纷。

2.验收方式：买方在交付时间前到现场进行验收，验收合格后视为交付完成。

五、费用及支付

1.房屋总价款：人民币____________________元整。

2.精装修费用：人民币____________________元整。

3.总计：人民币____________________元整。

4.支付方式：____________________

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定时间支付房款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。

（2）未按约定时间验收房屋的，视为验收合格。

2.乙方违约责任：

（1）未按约定时间交付房屋的，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

（2）交付的房屋及精装修不符合约定标准的，应负责修复或退还相应款项。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

附件：

1.房屋买卖合同

2.精装修清单

3.相关支付凭证

4.其他与本合同有关的文件

甲方（签字）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

姓名：____________________

身份证号码：____________________

联系电话：____________________

地址：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

营业执照号：____________________

地址：____________________

丙方（以下简称“装修方”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

营业执照号：____________________

地址：____________________

鉴于：

1.甲方有意向购买乙方提供的位于____________________的房屋（以下简称“房屋”）；

2.乙方同意将房屋交付给甲方，并委托丙方进行精装修；

3.甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、房屋基本情况

1.房屋位置：____________________

2.房屋面积：____________________平方米

3.房屋结构：____________________

4.房屋权属：____________________

5.房屋交付标准：精装修

6.精装修标准详见附件《精装修清单》。

二、丙方责任与权利

1.责任：

（1）按照甲方要求及《精装修清单》中的约定，按时完成房屋的精装修工程；

（2）保证精装修材料的质量，符合国家相关标准；

（3）确保装修工程安全，遵守施工现场的安全规定；

（4）对装修过程中产生的垃圾负责清理。

2.权利：

（1）在完成装修工程后，有权要求甲方支付装修费用；

（2）有权在甲方同意的情况下，对装修工程进行调整或修改。

三、甲方责任与权利

1.责任：

（1）按照合同约定支付房屋总价款及装修费用；

（2）在交付时间内进行房屋验收；

（3）对验收合格的房屋进行合理使用。

2.权利：

（1）对房屋及精装修工程有质询、监督的权利；

（2）对丙方的装修工程有提出合理修改建议的权利；

（3）在丙方违约时，有权要求乙方承担责任。

四、交付时间及方式

1.交付时间：____________________

2.交付方式：____________________

五、费用及支付

1.房屋总价款：人民币____________________元整。

2.精装修费用：人民币____________________元整。

3.总计：人民币____________________元整。

4.支付方式：____________________

六、违约责任

1.乙方违约责任：

（1）未按约定时间交付房屋的，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算；

（2）交付的房屋及精装修不符合约定标准的，应负责修复或退还相应款项；

（3）未按时支付丙方装修费用的，应向丙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

2.丙方违约责任：

（1）未按约定时间完成装修工程的，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算；

（2）装修材料不合格的，应承担相应的赔偿责任；

（3）未按时清理施工现场垃圾的，应承担相应的清理费用。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商解决。

附件：

1.房屋买卖合同

2.精装修清单

3.相关支付凭证

4.其他与本合同有关的文件

甲方（签字）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在确保房屋精装修工程的质量和进度，避免因乙方自身原因导致装修质量不达标或工期延误，从而保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为房屋的所有者，对房屋的质量和交付有最终决定权。甲方的主导地位有助于确保房屋的精装修符合其需求和预期，同时也有利于甲方在发生违约情况时维护自身权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“开发商”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

营业执照号：____________________

地址：____________________

甲方（以下简称“购房者”）：

姓名：____________________

身份证号码：____________________

联系电话：____________________

地址：____________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

法定代表人：____________________

营业执照号：____________________

地址：____________________

鉴于：

1.开发商开发建设的位于____________________的住宅项目（以下简称“项目”）即将完工；

2.开发商有意将项目中的房屋（以下简称“房屋”）以精装修形式出售；

3.购房者有意向购买精装修房屋；

4.开发商委托丙方作为监理单位对房屋精装修工程进行全程监理；

5.开发商、购房者及丙方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、房屋基本情况

1.项目位置：____________________

2.房屋面积：____________________平方米

3.房屋结构：____________________

4.房屋权属：____________________

5.房屋交付标准：精装修

6.精装修标准详见附件《精装修清单》。

二、丙方责任与权利

1.责任：

（1）按照开发商要求及《精装修清单》中的约定，对房屋精装修工程进行全程监理；

（2）确保装修质量符合国家标准及合同约定；

（3）对装修过程中发现的问题及时通知开发商，并提出整改意见。

2.权利：

（1）对装修工程进行现场检查和验收；

（2）要求开发商对不符合质量标准的工程进行整改；

（3）在必要时暂停工程，直至问题得到解决。

三、开发商责任与权利

1.责任：

（1）按照合同约定按时完成房屋的精装修工程；

（2）保证精装修材料的质量，符合国家相关标准；

（3）按时支付监理费用；

（4）对丙方提出的整改意见进行及时处理。

2.权利：

（1）在丙方监理过程中，有权对监理工作提出意见和建议；

（2）在房屋交付前，有权要求丙方对装修工程进行最终验收；

（3）在购房者违约时，有权要求购房者承担相应责任。

四、购房者责任与权利

1.责任：

（1）按照合同约定支付房屋总价款及装修费用；

（2）在交付时间内进行房屋验收；

（3）对验收合格的房屋进行合理使用。

2.权利：

（1）对房屋及精装修工程有质询、监督的权利；

（2）对丙方的监理工作有提出合理建议的权利；

（3）在开发商违约时，有权要求开发商承担责任。

五、交付时间及方式

1.交付时间：____________________

2.交付方式：____________________

六、费用及支付

1.房屋总价款：人民币____________________元整。

2.精装修费用：人民币____________________元整。

3.总计：人民币____________________元整。

4.支付方式：____________________

七、违约责任

1.购房者违约责任：

（1）未按约定时间支付房款的，应向开发商支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算；

（2）未按约定时间验收房屋的，视为验收合格。

2.开发商违约责任：

（1）未按约定时间交付房屋的，应向购房者支付违约金，违约金按每日万分之五计算；

（2）交付的房屋及精装修不符合约定标准的，应负责修复或退还相应款项；

（3）未按时支付监理费用的，应向丙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式三份，开发商、购房者、丙方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.房屋买卖合同

2.精装修清单

3.相关支付凭证

4.其他与本合同有关的文件

开发商（盖章）：____________