2024版建筑工程分包协议范本

2024版建筑工程分包协议范本合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）与乙方（以下简称“承包方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方拟进行的建筑工程项目，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在建筑工程分包过程中的权利、义务，确保工程项目的顺利进行，实现双方互利共赢。

二、签订背景

甲方根据国家相关法律法规及建筑工程项目需求，决定对某建筑工程项目进行公开招标。乙方在投标过程中，以合理的报价、优质的服务赢得了甲方的认可，双方经协商一致，达成如下分包协议。

三、合同内容

1.甲方将某建筑工程项目的施工、安装、调试等工作分包给乙方，乙方应按照甲方的要求，全面负责分包工程的施工、安装、调试等工作。

2.乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的技术资料，保证分包工程的质量、进度和安全。

3.甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程进度款，并负责解决乙方在施工过程中遇到的有关问题。

4.双方应就分包工程的质量、进度、安全等方面进行定期沟通、协调，确保工程顺利进行。

5.乙方在分包工程过程中，应遵守国家法律法规，不得进行任何违法、违规行为。

四、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程进度款，应向乙方支付违约金。

2.若乙方未按合同约定完成分包工程，或出现质量问题，应承担相应的违约责任。

3.若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同如有修改，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

主要条款：

一、服务内容

1.承包方应按照发包方提供的工程设计文件、施工图纸和技术规范，对指定范围内的建筑工程进行分包施工。

2.承包方应负责分包工程的施工组织、人员调配、材料采购、设备租赁、施工工艺、质量检验、安全防护等工作。

3.承包方应确保分包工程在约定的工期内完成，并达到合同约定的质量标准。

二、质量标准

1.承包方应严格按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保分包工程的质量符合设计要求。

2.承包方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的原材料、半成品、成品进行严格的质量检验。

3.承包方应接受发包方及相关部门的质量监督检查，对发现的质量问题及时整改。

三、价格支付

1.分包工程的价格按照合同约定执行，包括但不限于工程量清单、单价和总价。

2.发包方应在工程进度达到约定节点时，按照合同约定的比例支付工程进度款。

3.合同约定以外的费用，由双方另行协商确定。

四、工期要求

1.承包方应按照合同约定的工期完成分包工程，如因承包方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

2.发包方因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当调整工期。

五、违约责任

1.任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2.承包方未按约定完成工程，或工程质量不符合标准，发包方有权要求承包方进行整改或重新施工，并承担相关费用。

3.发包方未按约定支付工程进度款，应向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失。

六、保密条款

1.双方对本合同内容及相关技术、商业信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自合同签订之日起至合同终止或保密信息已公开之日止。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.诉讼费用由败诉方承担，但法律另有规定的除外。

八、合同解除

1.发包方有权在承包方严重违约或分包工程出现重大安全隐患时，单方面解除合同。

2.承包方在发包方严重违约或发包方无法履行合同主要义务时，有权解除合同。

九、合同终止

1.合同约定的工程完成且验收合格，合同终止。

2.合同因双方协商一致、法律变更等原因终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、发包方权利与义务

1.权利：

a.要求承包方按照合同约定的时间、质量和标准完成分包工程。

b.对分包工程进行监督、检查和验收。

c.在承包方违约时，有权解除合同并要求赔偿损失。

d.享有合同约定的其他权利。

2.义务：

a.按时向承包方提供施工图纸、技术资料和相关文件。

b.为承包方提供必要的施工条件，如临时设施、场地等。

c.按照合同约定支付工程进度款。

d.对分包工程的质量、安全、进度进行监督，确保工程顺利进行。

e.在合同履行过程中，遵守国家法律法规，不得进行任何违反合同的行为。

二、承包方权利与义务

1.权利：

a.享有按照合同约定完成分包工程的权利。

b.享有按照合同约定获得工程进度款的权利。

c.在发包方违约时，有权要求赔偿损失或解除合同。

d.享有合同约定的其他权利。

2.义务：

a.按照合同约定的时间、质量和标准完成分包工程。

b.严格按照施工图纸、技术资料和相关文件进行施工。

c.建立健全质量管理体系，确保工程质量符合要求。

d.在施工过程中，确保安全防护措施到位，防止安全事故发生。

e.按照合同约定，及时向发包方提供工程进度报告和有关资料。

f.遵守国家法律法规，不得进行任何违反合同的行为。

三、合作方式

1.双方应建立良好的沟通机制，定期召开会议，就工程进度、质量、安全等问题进行讨论和协调。

2.发包方应积极配合承包方的工作，为承包方提供必要的协助和支持。

3.承包方应主动与发包方沟通，及时报告工程进展情况，并就遇到的问题提出解决方案。

4.双方应共同遵守合同约定，共同维护工程项目的整体利益。

5.在合同执行过程中，如遇特殊情况，双方应协商一致，采取必要措施确保工程顺利进行。

四、变更与终止

1.发包方或承包方如需变更合同内容，应提前通知对方，经双方协商一致后，签订变更协议。

2.发包方或承包方如需终止合同，应提前通知对方，并按照合同约定办理相关手续。

3.合同终止后，双方应按照合同约定进行工程验收，并对未完成部分进行结算。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格之日止。

2.合同有效期限包括施工期和保修期。施工期根据合同约定的工期确定，保修期根据国家相关法律法规和工程性质确定。

二、合同的变更

1.合同内容如有变更，双方应书面约定，并经双方签字（或盖章）后生效。

2.合同变更不得违反国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和第三方的合法权益。

三、合同的终止条件

1.分包工程按照合同约定完成，并通过验收合格。

2.发包方和承包方协商一致，决定终止合同。

3.发包方或承包方严重违约，经对方要求，解除合同。

4.发包方因国家政策调整、不可抗力等原因，需要终止合同。

5.合同约定的其他终止条件。

四、合同的解除

1.双方协商一致，可以解除合同。

2.发包方或承包方在合同履行过程中发现对方有严重违约行为，有权解除合同。

3.发包方或承包方在不可抗力情况下，无法履行合同，可以解除合同。

4.合同解除应当书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，除争议事项外，合同其他条款仍应履行。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本合同发生的争议，提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起具有法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，协商不成的，按上述法律适用和管辖法院的规定处理。

双方签字、盖章位置及日期：

一、甲方（发包方）签字、盖章位置及日期

1.甲方法定代表人（或授权代表）签字位置：

（此处预留甲方法定代表人或授权代表的签字）

2.甲方公章或合同专用章