园林绿化建设工程施工合同范本2024年

合同编号：__________园林绿化建设工程施工合同第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于绿化种植、景观建设、园林小品、给排水设施、电气设施等。第二条施工工期2.1工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。2.2施工方应按照约定的工期完成工程。如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。第三条工程质量3.1工程质量应符合国家及行业现行标准、规范及甲方的要求。3.2施工方应严格按照设计图纸、施工方案进行施工，确保工程质量。3.3工程验收合格后，施工方应承担一定的保修责任。保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限按照相关法律法规及行业标准执行。第四条工程造价及支付4.1本工程造价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照约定的付款节点支付工程进度款。具体付款节点及比例双方另行约定。4.3工程验收合格后，甲方应支付剩余工程款项。4.4甲方支付的工程款项，施工方应当开具合法的发票。第五条违约责任5.1施工方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金。违约金计算方式为：每延期一天，按照工程合同总价款的千分之五计算。5.2施工方如未按照约定质量标准完成工程，应承担重新施工、赔偿损失等违约责任。5.3甲方如未按照约定付款，应承担逾期付款的违约责任，并向施工方支付违约金。违约金计算方式为：每逾期一天，按照逾期付款金额的千分之五计算。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保各自权益。2.合同中涉及的工程内容、工期、工程质量、工程造价等关键条款，应详细明确，避免产生歧义。3.双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行。4.付款及违约金等经济条款，双方应充分沟通，确保合理公平。5.如有争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指委托乙方进行园林绿化建设工程施工的当事人。2.乙方：指承担园林绿化建设工程施工的当事人。3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间段。4.工程质量：指工程符合国家及行业现行标准、规范及甲方要求的情况。5.工程造价：指完成本工程所需的总费用。6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向另一方支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商或诉讼等方式予以解决。8.管辖权：指具有受理和审理案件的权利的法院。在本合同中，指有权的法院为工程所在地的人民法院。特殊应用场合及补充条款：1.气候变化影响：场合：遇极端气候条件，如暴雨、干旱等，可能导致工程进度受到影响。补充条款：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商调整工期，并根据实际情况合理分担由此产生的额外费用。2.设计变更：场合：在施工过程中，可能因设计需求变更导致工程量增减或施工方案调整。补充条款：设计变更应由甲方书面确认，并明确变更内容、工程量和费用。双方应就变更部分的工程款项进行协商调整。3.材料供应问题：场合：由于市场波动或供应链问题，可能导致材料价格波动或供应短缺。补充条款：材料价格波动超出合同约定的范围时，双方应按约定的价格调整机制进行协商。如因乙方原因导致材料供应短缺，乙方应承担相应的违约责任。4.工程验收标准：场合：甲方对工程验收标准有特殊要求，需要明确验收标准及方法。补充条款：双方应共同制定详细的工程验收标准及方法，并在合同中予以明确。验收不合格的，乙方应按照双方约定的方式进行整改。附件列表：1.设计图纸及技术文件2.施工方案及施工组织设计3