建筑装饰工程施工合同范例

合同编号：__________建筑装饰工程施工合同合同双方：第一章工程概况第一条工程名称：_______第二条工程地点：_______第三条工程规模：_______第四条工程内容：包括但不限于_______第五条工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元第二章施工期限与质量标准第六条施工期限：自合同签订之日起至_______日止。第七条质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关规范执行，确保工程质量达到_______等级。第三章施工方的义务第八条施工方应按照合同约定的内容、标准、期限完成施工。第九条施工方应确保施工安全，遵守施工现场管理制度，采取措施防止对周围环境的影响。第十条施工方应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故的责任。第四章业主的义务第十一条业主应按照合同约定提供施工条件，包括施工场地、水电供应等。第十二条业主应按时支付工程进度款，支付方式为_______。第十三条业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于_______。第五章合同价款与支付第十四条合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。第十五条支付方式：1.合同签订后_______日内，业主支付工程总价的_______%作为预付款。2.工程进度达到_______%时，业主支付相应进度款。3.工程竣工验收合格后，业主支付剩余的_______%。4.支付方式为_______。第六章违约责任第十六条施工方未按照合同约定完成施工的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。第十七条业主未按照合同约定支付进度款的，施工方有权拒绝继续施工，并按照实际情况向业主追讨逾期付款产生的利息。第七章争议解决第十八条双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八章其他约定第十九条合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。第二十条本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项与解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同条款，确保了解合同内容，明确各自的权利和义务。2.施工方应具备相关资质和经验，确保施工质量和安全。3.业主应按照合同约定提供施工条件，包括施工场地、水电供应等。4.双方应按照合同约定的时间和方式支付价款，确保工程进度和质量。5.如一方违约，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金或追讨逾期付款产生的利息。6.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.建筑装饰工程施工合同：是指业主与施工方之间就建筑装饰工程施工事宜达成的协议，明确双方的权利和义务。2.甲方（业主）：是指拥有建筑物的所有权或使用权的一方，负责委托施工方进行施工。3.乙方（施工方）：是指具备相关资质和经验，接受业主委托进行施工的单位。4.工程概况：是指工程的名称、地点、规模、内容等基本信息。5.施工期限：是指合同约定的施工开始和结束的时间。6.质量标准：是指工程质量应达到的等级或要求。7.违约责任：是指一方未履行合同约定义务时，应承担的法律责任，包括支付违约金、赔偿损失等。8.争议解决：是指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.工期紧张：当项目需要在较短的时间内完成时，可以增加一条关于加班和加急费用的条款。例如，如果施工方同意在正常工作时间之外进行施工，业主应支付一定的加班费用。2.设计变更：如果在施工过程中，业主提出对设计进行变更，可以增加一条关于设计变更的条款。例如，业主应承担由于设计变更导致的额外费用。3.不可抗力：当由于自然灾害等不可抗力因素导致施工无法正常进行时，可以增加一条关于不可抗力的条款。例如，双方同意不可抗力事件导致的工期延误不予追究。4.材料供应商问题：当施工方使用的材料供应商出现问题，影响施工进度和质量时，可以增加一条关于材料供应商的条款。例如，施工方应承担由于材料供应商问题导致的工期延误和质量问题。附