建筑钢架劳务合同范例

建筑钢架劳务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

建筑钢架劳务合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方需在指定工程地点进行建筑钢架的安装工程，乙方愿意接受甲方的委托，按照双方约定的条款，提供建筑钢架劳务服务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：建筑钢架安装

4.工程规模：__________

5.工程工期：__________

二、劳务内容

1.乙方负责提供建筑钢架安装所需的劳务人员、材料、设备等。

2.乙方负责按照甲方要求，按照设计图纸、施工规范和施工方案进行建筑钢架的安装工作。

3.乙方负责对施工过程中的安全、质量和进度进行管理。

三、劳务费用及支付方式

1.劳务费用：__________元（大写：人民币__________元整）。

2.劳务费用支付方式：

（1）合同签订后，乙方应向甲方提交以下资料：施工组织设计、施工方案、施工人员资质证明等。

（2）甲方收到乙方提交的资料后，__________个工作日内支付劳务费用的__________%，即__________元。

（3）工程完工后，乙方提交工程验收报告，甲方收到报告后__________个工作日内支付劳务费用的__________%，即__________元。

（4）工程验收合格后，甲方支付剩余的劳务费用。

四、违约责任

1.乙方未按约定时间、质量、数量完成建筑钢架安装工程的，应承担违约责任，支付违约金__________元。

2.甲方未按约定支付劳务费用的，应承担违约责任，支付违约金__________元。

3.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

五、争议解决

双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.施工组织设计

2.施工方案

3.施工人员资质证明

4.工程验收报告

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

建筑钢架劳务合同

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“第三方”）：

鉴于甲方需在指定工程地点进行建筑钢架的安装工程，乙方愿意接受甲方的委托，通过丙方的专业协调和监督，提供建筑钢架劳务服务。为明确三方权利、义务和责任，保障甲方的权益，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：建筑钢架安装

4.工程规模：__________

5.工程工期：__________

二、第三方职责

1.丙方负责对乙方的施工过程进行全程监督，确保施工质量、安全和进度符合相关标准和要求。

2.丙方负责协调解决施工过程中出现的任何问题，包括但不限于材料供应、人员调配和技术指导。

3.丙方负责对乙方提交的施工方案、施工组织设计和工程验收报告进行审核，并提出改进意见。

三、承包方责任

1.乙方应按照甲方要求，按照设计图纸、施工规范和施工方案进行建筑钢架的安装工作。

2.乙方负责对施工过程中的安全、质量和进度进行管理，确保工程按时、按质完成。

3.乙方应遵守国家法律法规和行业标准，保证施工过程中的合法合规。

四、甲方权益及权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量完成工程。

2.甲方有权要求丙方对乙方施工过程进行有效监督，确保工程质量。

3.甲方有权要求乙方在施工过程中及时提供相关资料，包括但不限于施工日志、材料清单等。

4.甲方有权在工程验收合格后，要求乙方提供完整的工程结算报告。

五、承包方违约及限制条款

1.乙方未按时完成工程或工程质量不符合约定的，应向甲方支付违约金，违约金为__________元。

2.乙方在施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方不得擅自变更施工方案，如需变更，应提前向甲方和丙方报告并取得书面同意。

4.乙方不得转包工程或擅自分包，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

六、第三方责任及权利

1.丙方未对乙方施工过程进行有效监督，导致工程质量问题的，应承担相应责任。

2.丙方有权要求乙方按照约定的质量标准施工，并对乙方的不当行为进行制止。

3.丙方有权要求乙方提供必要的技术支持，包括但不限于图纸会审、技术交底等。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.丙方在履行监督职责过程中，与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，丙方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满或工程完工且验收合格后，本合同自动终止。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工组织设计

2.施工方案

3.施工人员资质证明

4.工程验收报告

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在确保施工过程中的专业监督和协调，提高工程质量和施工效率，降低甲方在施工过程中的风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程项目的投资方和受益方，通过主导合同条款，保障自身权益，确保工程按预期目标完成，实现投资回报的最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

钢结构工程分包合同

甲方（以下简称“总包方”）：

乙方（以下简称“分包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方作为总包方，需在指定工程地点进行钢结构工程的建设，乙方愿意接受甲方的分包，在丙方的监理下进行钢结构工程的施工。为明确三方权利、义务和责任，保障乙方的权益，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：钢结构工程

4.工程规模：__________

5.工程工期：__________

二、监理方职责

1.丙方负责对乙方的施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全和进度符合设计要求和相关标准。

2.丙方负责监督乙方按照合同约定和施工图纸进行施工，并对施工过程中发现的问题提出整改要求。

3.丙方负责对乙方的施工材料、设备进行检查，确保其符合工程要求。

三、分包方责任

1.乙方负责按照合同约定，完成钢结构工程的施工任务。

2.乙方应保证施工质量，对施工过程中出现的问题及时进行整改。

3.乙方负责施工过程中的安全防护措施，确保施工人员的安全。

四、分包方权益及权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定，及时支付工程进度款。

2.乙方有权要求丙方公正、客观地执行监理职责，不得故意拖延或刁难施工。

3.乙方有权在施工过程中提出合理的变更请求，并要求甲方和丙方进行审批。

4.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料供应等。

五、总包方违约及限制条款

1.甲方未按时支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金为__________元。

2.甲方未按照合同约定提供施工图纸或材料，导致工期延误，应赔偿乙方因此遭受的损失。

3.甲方不得无故解除合同，如需解除，应提前通知乙方并支付相应的违约金。

六、监理方责任及权利

1.丙方未按照合同约定履行监理职责，导致工程质量问题的，应承担相应责任。

2.丙方有权要求乙方按照合同约定和施工图纸进行施工，对不符合要求的部分有权要求整改。

3.丙方有权要求乙方提供必要的施工资料和记录，以供监理使用。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.监理方在履行监理职责过程中，与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，监理方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.工程验收合格后，本合同自动终止。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工组织设计

2.施工方案

3.施工人员资质证明

4.工程验收报告

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为分包方，通过合同条款的