工程大合同范例

工程大合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于发包方拟在______（项目名称）项目（以下简称“本项目”）中委托承包方进行施工、安装、调试等工程活动，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：______（项目名称）

1.2工程地点：______（工程地点）

1.3工程内容：______（工程内容）

1.4工程规模：______（工程规模）

1.5工程造价：______（工程造价）

1.6工期：______（工期）

二、合同双方的权利与义务

2.1发包方的权利与义务

（1）发包方有权要求承包方按照合同约定完成工程；

（2）发包方有权对承包方的施工过程进行监督；

（3）发包方有权按照合同约定支付工程款；

（4）发包方应按照合同约定提供施工所需的场地、设备、材料等；

（5）发包方应承担因自身原因导致的工程延误责任。

2.2承包方的权利与义务

（1）承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款；

（2）承包方有权在施工过程中按照合同约定进行施工、安装、调试等工程活动；

（3）承包方应按照合同约定保证工程质量、安全、进度；

（4）承包方应按照合同约定负责工程资料的收集、整理、归档等工作；

（5）承包方应承担因自身原因导致的工程延误责任。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付

（1）工程款支付方式：______（支付方式，如分期支付、竣工后支付等）

（2）工程款支付比例：______（支付比例，如工程进度款、结算款等）

3.2工程结算

（1）工程结算依据：______（结算依据，如合同、工程量清单、变更签证等）

（2）工程结算时间：______（结算时间，如竣工后一定时间内）

四、工程变更及签证

4.1工程变更

（1）工程变更范围：______（变更范围，如设计变更、工程量增加等）

（2）工程变更程序：______（变更程序，如协商、审批等）

4.2工程签证

（1）工程签证范围：______（签证范围，如工程延误、不可抗力等）

（2）工程签证程序：______（签证程序，如协商、审批等）

五、工程质量、安全及环保

5.1工程质量

（1）工程质量标准：______（质量标准，如国家标准、行业标准等）

（2）工程质量保证措施：______（保证措施，如人员、设备、材料等）

5.2工程安全

（1）工程安全责任：______（安全责任，如发包方、承包方等）

（2）工程安全措施：______（安全措施，如人员、设备、材料等）

5.3环保要求

（1）环保标准：______（环保标准，如国家标准、行业标准等）

（2）环保措施：______（环保措施，如污水处理、废气排放等）

六、违约责任

6.1发包方违约责任

（1）发包方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任；

（2）发包方未按合同约定提供施工所需的场地、设备、材料等的，应承担相应的违约责任；

（3）发包方未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。

6.2承包方违约责任

（1）承包方未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任；

（2）承包方未按合同约定保证工程质量、安全、进度的，应承担相应的违约责任；

（3）承包方未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议；

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、附件

9.1本合同附件：

（1）工程量清单；

（2）施工图纸；

（3）工程合同；

（4）工程变更签证；

（5）其他相关文件。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；

10.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

签订日期：__________________

附件：

1.工程量清单；

2.施工图纸；

3.工程合同；

4.工程变更签证；

5.其他相关文件。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于发包方拟在______（项目名称）项目（以下简称“本项目”）中委托承包方进行施工、安装、调试等工程活动，同时聘请监理方对工程进行全程监理，为明确各方权利义务，确保工程质量和进度，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：______（项目名称）

1.2工程地点：______（工程地点）

1.3工程内容：______（工程内容）

1.4工程规模：______（工程规模）

1.5工程造价：______（工程造价）

1.6工期：______（工期）

二、合同双方的权利与义务

2.1发包方的权利与义务

（1）发包方有权要求承包方按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度；

（2）发包方有权对承包方的施工过程进行监督，对不符合合同约定的行为提出整改要求；

（3）发包方有权要求监理方对工程进行全程监理，确保监理工作到位；

（4）发包方有权在合同约定范围内对工程进行变更，并通知承包方和监理方；

（5）发包方有权在合同履行期间对承包方和监理方的违约行为追究责任；

（6）发包方有权在合同履行完毕后进行工程验收，并支付工程款。

2.2承包方的权利与义务

（1）承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款；

（2）承包方有权在施工过程中按照合同约定进行施工、安装、调试等工程活动；

（3）承包方应按照合同约定保证工程质量、安全、进度；

（4）承包方应按照合同约定负责工程资料的收集、整理、归档等工作；

（5）承包方应承担因自身原因导致的工程延误责任。

2.3监理方的权利与义务

（1）监理方有权对工程进行全程监理，确保工程质量和安全；

（2）监理方有权对承包方的施工过程进行监督，对不符合合同约定的行为提出整改要求；

（3）监理方有权对工程变更进行审核，确保变更符合合同约定；

（4）监理方有权对承包方的违约行为提出整改建议，并追究相应责任；

（5）监理方应按照合同约定提供监理服务，确保监理工作到位。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付

（1）工程款支付方式：______（支付方式，如分期支付、竣工后支付等）

（2）工程款支付比例：______（支付比例，如工程进度款、结算款等）

3.2工程结算

（1）工程结算依据：______（结算依据，如合同、工程量清单、变更签证等）

（2）工程结算时间：______（结算时间，如竣工后一定时间内）

四、工程变更及签证

4.1工程变更

（1）工程变更范围：______（变更范围，如设计变更、工程量增加等）

（2）工程变更程序：______（变更程序，如协商、审批等）

4.2工程签证

（1）工程签证范围：______（签证范围，如工程延误、不可抗力等）

（2）工程签证程序：______（签证程序，如协商、审批等）

五、工程质量、安全及环保

5.1工程质量

（1）工程质量标准：______（质量标准，如国家标准、行业标准等）

（2）工程质量保证措施：______（保证措施，如人员、设备、材料等）

5.2工程安全

（1）工程安全责任：______（安全责任，如发包方、承包方等）

（2）工程安全措施：______（安全措施，如人员、设备、材料等）

5.3环保要求

（1）环保标准：______（环保标准，如国家标准、行业标准等）

（2）环保措施：______（环保措施，如污水处理、废气排放等）

六、违约责任

6.1发包方违约责任

（1）发包方未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任；

（2）发包方未按合同约定提供施工所需的场地、设备、材料等的，应承担相应的违约责任；

（3）发包方未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。

6.2承包方违约责任

（1）承包方未按合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任；

（2）承包方未按合同约定保证工程质量、安全、进度的，应承担相应的违约责任；

（3）承包方未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。

6.3监理方违约责任

（1）监理方未按合同约定提供监理服务的，应承担相应的违约责任；

（2）监理方未按合同约定履行监理职责的，应承担相应的违约责任；

（3）监理方未按合同约定提出整改建议的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议；

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、附件

9.1本合同附件：

（1）工程量清单；

（2）施工图纸；

（3）工程合同；

（4）工程变更签证；

（5）其他相关文件。

十、第三方介入的意义和目的

10.1第三方监理方的介入，有利于确保工程质量和安全，提高工程进度，降低工程风险；

10.2第三方监理方的介入，有助于提高合同履行的透明度，保障甲方的权益；

10.3第三方监理方的介入，有助于提高工程管理水平，促进工程行业的健康发展。

十一、甲方权益为主导的目的和意义

11.1甲方权益为主导，有利于确保甲方在项目中的主导地位，维护甲方的合法权益；

11.2甲方权益为主导，有助于提高甲方在项目中的决策能力，确保项目顺利实施；

11.3甲方权益为主导，有利于提高项目整体效益，实现甲方的投资回报。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：__________________

鉴于业主拟在______（项目名称）项目（以下简称“本项目”）中委托施工单位进行施工建设，同时聘请监理单位对施工过程进行监督管理，为明确各方权利义务，保障施工单位合法权益，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：______（项目名称）

1.2工程地点：______（工程地点）

1.3工程内容：______（工程内容）

1.4工程规模：______（工程规模）

1.5工程造价：______（工程造价）

1.6工期：______（工期）

二、合同双方的权利与义务

2.1业主的权利与义务

（1）业主有权要求施工单位按照合同约定完成工程，确保工程质量、安全、进度；

（2）业主有权对施工单位的施工过程进行监督，对不符合合同约定的行为提出整改要求；

（3）业主有权在合同约定范围内对工程进行变更，并通知施工单位和监理单位；

（4）业主有权在合同履行期间对施工单位的违约行为追究责任；

（5）业主有权在合同履行完毕后进行工程验收，并支付工程款。

2.2施工单位的权利与义务

（1）施工单位有权要求业主按照合同约定支付工程款；

（2）施工单位有权在施工过程中按照合同约定进行施工、安装、调试等工程活动；

（3）施工单位有权要求监理单位对施工过程进行监督管理，确保监理工作到位；

（4）施工单位有权在合同约定范围内对工程进行变更，并通知业主和监理单位；

（5）施工单位应按照合同约定保证工程质量、安全、进度；

（6）施工单位应承担因自身原因导致的工程延误责任。

2.3监理单位的权利与义务

（1）监理单位有权对工程进行全程监理，确保工程质量和安全；

（2）监理单位有权对施工单位的施工过程进行监督，对不符合合同约定的行为提出整改要求；

（3）监理单位有权对工程变更进行审核，确保变更符合合同约定；

（4）监理单位有权对施工单位的违约行为提出整改建议，并追究相应责任；

（5）监理单位应按照合同约定提供监理服务，确保监理工作到位。

三、工程款支付及结算

3.1工程款支付

（1）工程款支付方式：______（支付方式，如分期支付、竣工后支付等）

（2）工程款支付比例：______（支付比例，如工程进度款、结算款等）

3.2工程结算

（1）工程结算依据：______（结算依据，如合同、工程量清单、变更签证等）

（2）工程结算时间：______（结算时间，如竣工后一定时间内）

四、工程变更及签证

4.1工程变更

（1）工程变更范围：______（变更范围，如设计变更、工程量增加等）

（2）工程变更程序：______（变更程序，如协商、审批等）

4.2工程签证

（1）工程签证范围：______（签证范围，如工程延误、不可抗力等）

（2）工程签证程序：______（签证程序，如协商、审批等）

五、工程质量、安全及环保

5.1工程质量

（1）工程质量标准：______（质量标准，如国家标准、行业标准等）

（2）工程质量保证措施：______（保证措施，如人员、设备、材料等）

5.2工程安全

（1）工程安全责任：______（安全责任，如业主、施工单位等）

（2）工程安全措施：______（安全措施，如人员、设备、材料等）

5.3环保要求

（1）环保标准：______（环保标准，如国家标准、行业标准等）

（2）环保措施：______（环保措施，如污水处理、废气排放等）

六、违约责任

6.1业主违约责任

（1）业主未按合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任；

（2）业主未按合同约定提供施工所需的场地、设备、材料等的，应承担相应的违约责任；

（3）业主未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。

6.2施工单位违约责任

（1）施工单位未按合同约定完