2024标准建设工程合同格式

合同编号：__________甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的设计和施工单位，双方为了共同完成工程项目，明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程项目名称：________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1乙方应当按照甲方的要求，完成工程的设计和施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。2.2乙方向甲方提供的工程设计、施工等服务，甲方应按照双方约定的价格支付。2.3合同价格为本工程的总投资，包括设计费、施工费、材料费、人员费等所有费用。2.4双方应按照本合同约定的价格支付，不得擅自调整。第三条合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程的设计和施工，并保证工程质量。3.2甲方应按照约定的时间和方式支付合同价款。3.3双方应共同参与工程的管理和监督，确保工程顺利进行。3.4乙方应遵守国家相关法律法规，保障工程的安全和环保。第四条合同价款的支付4.1甲方支付合同价款的方式为：分期支付。4.2甲方应在乙方完成约定的设计、施工等工作后，按照约定的时间和比例支付相应的价款。4.3甲方逾期支付价款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成设计、施工等工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3双方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和生效：确保双方授权的代表具有签订合同的权力。合同应由双方正式签署并加盖公章方为有效。注意合同的生效日期，确保在有效期内履行合同义务。solution:举行签字仪式，双方代表在合同文本上签字，并当场加盖公章；保存好签字原件，复印件供双方留存。2.工程质量和标准：确保工程质量符合国家标准和合同约定。注意工程验收标准和程序。solution:设立质量监督小组，定期对工程质量进行检查；按照国家标准和行业规定进行工程验收。3.合同价款的支付与结算：注意支付的时间、方式和比例。防止逾期支付或提前支付的情况发生。solution:明确支付时间节点和支付方式，设立专门账户管理合同资金，严格按照合同约定进行支付。4.违约责任：注意违约的情形和违约金的计算方式。solution:明确违约责任条款，一旦发生违约，根据合同约定和相关法律进行处理。5.争议解决：了解争议解决的途径和程序。solution:在合同中约定明确的争议解决方式，如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方或项目业主，负责委托工程项目的实施和资金的提供。解释：甲方是合同的一方，通常承担合同中的权利和义务。2.乙方：指合同中的受托方或施工方，负责完成工程项目的设计和施工。解释：乙方是合同的另一方，通常承担合同中的义务和责任。3.设计费：指乙方为甲方提供工程设计服务所收取的费用。解释：设计费是乙方为完成设计工作而向甲方收取的经济报酬。4.施工费：指乙方为甲方进行工程施工所收取的费用。解释：施工费是乙方为完成施工工作而向甲方收取的经济报酬。5.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的违约补偿。解释：违约金是违约方因违约行为而应承担的法定责任，用以补偿非违约方因违约所造成的损失。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。解释：不可抗力是指在合同履行过程中，因不可预见、不可避免和不能克服的客观原因导致合同不能履行或者变得过于困难的情况。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于委托方为政府部门、企事业单位、个人等，受托方为具有相应资质的设计和施工单位。3.适用于工程项目的的设计、施工、监理等环节。补充条款：1.工程变更条款：双方同意，在合同履行过程中，如因客观原因导致工程内容、规模、预算等发生变更，应签订变更协议，作为本合同的附件。2.延期条款：双方同意，如因不可抗力或其他特殊情况导致工程无法按期完成，可协商延期，并签订延期协议，作为本合同的附件。3.争议解决补充条款：如双方在合同履行过程中发生争议，可以尝试调解解决。若调解不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.保密条款：双方同意，在合同履