2024的北京市建设工程施工合同（小型工程本）

合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________第一章工程概况第一条工程名称：____________________第二条工程地点：____________________第三条工程规模：____________________第四条工程内容：____________________第五条工程质量标准：____________________第六条工程总价：____________________第七条工程合同工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二章双方权利和义务第八条甲方的权利和义务：1.甲方应按照合同约定的时间和要求向乙方提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料。2.甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款。3.甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。4.甲方应保证乙方的施工人员的人身安全，并承担由此产生的全部费用。第九条乙方的权利和义务：1.乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工，并保证工程安全。2.乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方提交工程进度报告和竣工结算报告。3.乙方应按照合同约定的方式进行施工，并承担由此产生的全部费用。4.乙方应在合同约定的保修期内对工程进行保修，并承担由此产生的全部费用。第三章合同价格及支付第十条合同价格：本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。第十一条支付方式：1.甲方按照乙方提交的工程进度报告和竣工结算报告，按合同约定的时间和金额向乙方支付工程进度款和竣工结算款。2.甲方支付工程进度款和竣工结算款时，应扣除乙方应支付的税金、保修金等。第四章合同的履行、变更和解除第十二条合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。第十三条合同的变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。第十四条合同的解除：合同履行过程中，如需解除合同，应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第五章违约责任第十五条双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。第六章争议解决第十六条双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七章其他约定第十七条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规：在签订和履行合双方应确保遵守相关的法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。如发生法律纠纷，应立即停止相关行为，并寻求法律途径解决。2.合同信息的准确性：合同中填写的双方信息应准确无误，如名称、地址、法定代表人等。如信息有误，应及时更正，以免影响合同的履行。3.合同款项的支付：甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款和竣工结算款。如甲方迟延支付，应承担迟延责任，向乙方支付违约金，并赔偿给乙方造成的损失。4.工程质量和工期：乙方应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。5.合同变更和解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。如一方单方面要求变更或解除合同，对方有权拒绝，并要求承担违约责任。6.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同中承担业主角色的当事人，负责委托乙方进行工程建设。2.乙方：指本合同中承担施工任务的当事人，负责按照甲方的要求完成工程建设。3.合同履行：指双方按照合同约定的条款执行各自的权利和义务。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向守约方支付的违约赔偿金。5.法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、地方性法规、部门规章等具有法律效力的规范性文件。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。7.合同变更：指合同履行过程中，双方对原合同内容进行修改或补充。8.合同解除：指合同履行过程中，双方终止履行合同的权利和义务。9.工期：指合同约定的工程完成的期限。10.工程质量：指工程符合国家法规、标准、设计文件和合同约定的程度。应用场合：1.小型建设工程项目，如民用住宅装修、小型工业建筑、小型基础设施建设等。2.工程合同金额较小，施工周期较短的项目。3.需要明确工程质量、工期、付款等条款的施工合同。补充条款：1.工程变更条款：详细规定工程变更的条件、程序、范围和影响价款调整的方法。2.不可抗力条款：明确不可抗力的定义、责任划分以及由此导致的合同履行调整。3.保密条款：规定双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和保密期限。4.争议解决方式：包括协商、调解、仲裁或诉讼等解决争议的方式和选择的优先顺序。5.合同的生效、终止和解除：明确合同的开始履行日期、终止条件和解除程序。6.违约责任的具体规定：对迟延履行、不履行、不完全履行等情况下的违约责任进行详细说明。7.保险条款：要求乙方为施工人员购买工伤保险，并承担保险费用。8.环境保护和安全生产：规定乙方在施工过程中