保定市河道水利工程项目管理指南

保定市河道水利工程项目管理指南合同编号：__________地址：保定市__________街__________号联系电话：__________联系人：__________地址：__________市__________街__________号联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为河道水利工程项目的主管部门，负责项目的规划、组织、管理和监督；乙方具有河道水利工程项目的建设能力和经验，愿意承担该项目的施工任务。为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国水利法》等法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第二条项目地点：保定市__________区__________河道第三条项目规模：__________第四条项目内容：__________第五条合同金额：人民币__________元（大写：__________元整）第六条合同工期：自双方签订合同之日起至__________年__________月__________日止。第七条质量标准：本项目质量应符合__________等国家相关标准和规范要求。第八条甲方义务：1.负责项目的审批、规划、设计等工作；2.负责提供项目施工所需的土地、水源、电力等资源；3.负责协调解决项目施工过程中的相关问题；4.按照合同约定支付工程款项；5.负责项目的验收工作。第九条乙方义务：1.按照合同约定完成项目的施工任务；2.确保项目施工过程中的质量、安全、环保等事项；3.负责项目施工过程中的劳动力、材料、设备等资源的组织和管理；4.接受甲方的监督和管理；5.承担因自身原因导致的项目延误、质量问题等责任。第十条合同价款及支付方式：1.本项目合同价款为人民币__________元（大写：__________元整）；2.甲方按照乙方进度完成情况，分阶段支付合同价款；3.支付方式为银行转账，账号及户名如下：账号：__________户名：__________第十一条违约责任：1.甲方未按照合同约定支付工程款项的，应支付违约金，违约金为本合同价款的__________%；2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应支付违约金，违约金为本合同价款的__________%；3.因甲方原因导致项目停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的经济损失；4.因乙方原因导致项目停工、窝工的，乙方应支付甲方相应的经济损失。第十二条争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十三条合同的变更和解除：1.合同的变更和解除必须经双方协商一致；2.合同变更或解除后，未履行部分的风险和责任由双方协商解决。第十四条保密条款：1.双方在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密；2.保密期限自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十五条其他条款：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.保定市河道水利工程项目设计文件2.保定市河道水利工程项目施工方案3.保定市河道水利工程项目施工图纸4.保定市河道水利工程项目施工进度计划5.保定市河道水利工程项目质量保证措施6.保定市河道水利工程项目安全施工措施7.保定市河道水利工程项目环境保护措施8.保定市河道水利工程项目合同价款明细表9.保定市河道水利工程项目付款凭证10.保定市河道水利工程项目验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付工程款项，认定为违约行为。2.乙方未按照合同约定完成施工任务，认定为违约行为。3.甲方未按照合同约定提供施工所需资源，认定为违约行为。4.乙方未按照合同约定确保项目施工过程中的质量、安全、环保等事项，认定为违约行为。5.甲方未按照合同约定进行项目审批、规划、设计等工作，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.河道水利工程项目：指对河道进行治理、加固、疏浚、绿化等工程，以提高河道防洪能力、改善水质、保障水资源安全、促进经济社会发展的建设项目。2.甲方：指保定市水利局，为本项目的发包方。3.乙方：指承担河道水利工程项目施工的单位。4.合同价款：指双方约定的完成本项目所需支付的金额。5.违约金：指一方违反合同约定应支付给对方的经济赔偿。6.付款凭证：指甲方支付工程款项的凭证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定时间支付工程款项。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方按照合同约定支付工程款项。必要时，乙方可以依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按照约定完成施工任务。解决办法：甲方应及时对乙方施工进度进行监督，要求乙方按照合同约定完成施工任务。必要时，甲方可以依法解除合同，并要求乙方支付违约金。3.问题：项目施工过程中出现质量问题。解决办法：甲方应及时要求乙方对质量问题进行整改，必要时可以要求乙方重新施工。同时，甲方可以对乙方进行罚款，并要求乙方承担由