城市综合体配电房扩建施工合同

城市综合体配电房扩建施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方：名称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为城市综合体项目的开发商，需对配电房进行扩建，以确保项目的正常供电需求；乙方为具有相关资质和经验的施工单位，愿意承担配电房扩建工程的施工；经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：城市综合体配电房扩建施工项目1.2工程地点：________________1.3工程内容：根据甲方提供的施工图纸和技术要求，对配电房进行扩建，包括土建、电气设备安装、线路敷设等工程。1.4工程规模：________________1.5工程总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计____个月。2.2乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应按照国家标准、行业规范和甲方要求，保证工程质量。工程验收合格后，质保期为____年。3.2乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产规定，确保工程安全。四、合同价款及支付方式4.1双方确认，工程总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。4.2甲方按照乙方实际完成的工程进度，分阶段支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付工程总价的30%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，支付剩余的40%。4.3乙方应开具合法的税务发票，甲方据此进行税务抵扣。五、违约责任5.1乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的2%。5.2乙方如未按照约定质量标准完成工程，应承担重新施工的一切费用。5.3甲方如未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的1%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方应严格按照甲方的要求，对施工人员进行管理，确保施工秩序和安全生产。7.2乙方在施工过程中，如需变更设计或施工方案，应提前征得甲方同意。7.3乙方应承担施工期间的一切税费及保险费用。八、合同的签订、生效和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2在合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商解除合同。8.3合同解除后，乙方应按照甲方要求，做好工程的移交和善后工作。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：______________法定代表人（或授权代表）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.配电房扩建工程设计图纸2.施工方案和施工技术规范3.工程质量检验标准4.安全生产管理规定5.税务发票6.工程进度报告7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。3.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。4.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.城市综合体：指集商业、居住、办公、文化、娱乐等多种功能于一体的综合性建筑群。2.配电房：指用于分配电能的场所，包括变压器、配电柜、电缆等设备。3.扩建：指在原有基础上增加建筑体积或面积。4.施工单位：指具有相应资质，从事建筑施工活动的单位。5.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照甲方要求进行整改，直至符合质量标准。3.支付纠纷：双方应按照合同约定的支付方式和时间，履行支付义务。4.安全事故：乙方应严格遵守安全生产规定，发生安全事故时，及时采取措施并报告甲方。5.设计变更：乙方应征得甲方同意后，按照新的设计进行施工。五、所有应用场景：1.