市政施工合同范例简短

市政施工合同范例简短第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.发包方根据国家有关市政工程施工的规定和市政工程项目的实际需要，决定对（以下简称“工程项目”）进行施工。

2.承包方具备相应的施工资质和经验，愿意按照发包方的委托，承担本工程项目的施工任务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（具体工程名称）

2.工程地点：（具体工程地址）

3.工程内容：（具体工程内容）

4.工程规模：（具体工程规模）

5.工程工期：（具体工程工期）

二、工程费用

1.工程总费用：人民币（大写）______元整，（小写）______元。

2.付款方式：按工程进度分期付款，具体付款时间、比例及方式详见附件一《付款计划》。

三、施工组织与管理

1.承包方应按照国家有关市政工程施工的规定和工程设计要求，组织施工，确保工程质量、安全、进度。

2.发包方负责对施工过程中的质量、安全、进度进行监督检查，并有权要求承包方进行整改。

3.附件二《施工组织设计》为本合同的组成部分，承包方应严格按照该设计进行施工。

四、工程质量

1.工程质量应符合国家有关市政工程施工质量标准的要求。

2.工程验收合格后，承包方应提供相应的质量保证书，并承担保修责任。

五、工程安全

1.承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全。

2.发包方负责对施工现场的安全进行监督检查，并有权要求承包方进行整改。

六、工程进度

1.承包方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2.因不可抗力等原因导致工程进度延误，承包方应及时通知发包方，并采取有效措施，确保工程进度。

七、合同解除与终止

1.发包方有权在承包方严重违反合同约定的情况下，解除本合同。

2.承包方有权在发包方未按照合同约定支付工程款的情况下，解除本合同。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

一、付款计划

二、施工组织设计

三、工程图纸及技术资料

四、其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：____________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.发包方根据国家有关市政工程施工的规定和市政工程项目的实际需要，决定对（以下简称“工程项目”）进行施工。

2.承包方具备相应的施工资质和经验，愿意按照发包方的委托，承担本工程项目的施工任务。

3.监理方具备相应的监理资质，愿意为发包方提供工程监理服务。

为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及监理方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：（具体工程名称）

2.工程地点：（具体工程地址）

3.工程内容：（具体工程内容）

4.工程规模：（具体工程规模）

5.工程工期：（具体工程工期）

二、工程费用

1.工程总费用：人民币（大写）______元整，（小写）______元。

2.付款方式：按工程进度分期付款，具体付款时间、比例及方式详见附件一《付款计划》。

三、监理方职责与权利

1.监理方负责对工程项目的施工过程进行全过程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同约定和国家相关标准。

2.监理方有权要求承包方对施工过程中发现的质量、安全、进度等问题进行整改，直至符合要求。

3.监理方有权对工程项目的施工图纸、技术文件、施工方案等提出意见和建议。

4.监理方有权对承包方的违约行为进行制止，并向发包方报告。

四、承包方职责与权利

1.承包方负责按照工程设计要求、施工规范和合同约定进行施工。

2.承包方有权要求发包方按照合同约定提供施工场地、设备、材料等。

3.承包方有权要求发包方按照合同约定支付工程款。

五、甲方权益与权利

1.甲方有权对工程项目的施工过程进行监督检查，并要求承包方和监理方提供相关资料和报告。

2.甲方有权对承包方和监理方的违约行为进行处理，包括但不限于解除合同、要求赔偿等。

3.甲方有权要求承包方在工程完工后进行保修，并在保修期内承担保修责任。

六、违约责任

1.承包方如未按合同约定完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。

2.监理方如未按合同约定履行监理职责，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。

3.发包方如未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向承包方支付合同总价款的千分之五作为违约金。

七、限制条款

1.承包方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

2.承包方不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。

3.监理方不得泄露工程项目的商业秘密。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同解除与终止

1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。

2.发包方在承包方严重违约的情况下，有权解除合同。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由各方另行协商解决。

附件：

一、付款计划

二、施工组织设计

三、工程图纸及技术资料

四、其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

监理方（盖章）：____________

签订日期：____________

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保工程项目的质量、安全、进度符合合同约定和国家相关标准，提高工程项目的施工管理水平，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，主导本合同，旨在通过明确各方的责权利，确保工程项目的顺利进行，实现甲方在项目中的投资回报，维护甲方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“开发商”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

甲方（以下简称“购房者”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

第三方（以下简称“评估机构”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.乙方根据国家有关房地产开发和销售的规定，决定对（以下简称“房地产项目”）进行开发与销售。

2.甲方有意购买乙方开发的房地产项目。

3.评估机构具备相应的评估资质，愿意为乙方提供房地产项目价值评估服务。

为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙双方及评估机构友好协商，达成如下协议：

一、房地产项目概况

1.项目名称：（具体项目名称）

2.项目地点：（具体项目地址）

3.项目内容：（具体项目内容）

4.项目规模：（具体项目规模）

5.项目交付时间：（具体项目交付时间）

二、项目价格与付款方式

1.项目总价：人民币（大写）______元整，（小写）______元。

2.付款方式：按购房合同约定的分期付款，具体付款时间、比例及方式详见附件一《付款计划》。

三、评估机构职责与权利

1.评估机构负责对房地产项目的价值进行独立、公正的评估。

2.评估机构有权要求乙方提供必要的资料和数据。

3.评估机构有权对房地产项目的周边环境、市场行情等进行调研。

四、开发商权益与权利

1.开发商有权要求评估机构在规定时间内完成评估工作。

2.开发商有权要求评估机构对评估结果进行保密。

3.开发商有权根据评估结果调整项目销售价格。

五、购房者权益与权利

1.购房者有权要求开发商提供真实的房地产项目信息。

2.购房者有权要求开发商按照合同约定的时间和质量交付房屋。

3.购房者有权要求开发商提供相应的售后服务。

六、甲方违约责任

1.甲方如未按合同约定支付购房款，每延误一日，应向开发商支付合同总价款的千分之五作为违约金。

2.甲方如违反合同约定，擅自更改房屋用途，开发商有权解除合同并要求赔偿损失。

七、限制条款

1.开发商不得擅自变更房地产项目的规划、设计。

2.开发商不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。

3.评估机构不得泄露房地产项目的商业秘密。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同解除与终止

1.任何一方违反合同约定，致使合同无法履行时，另一方有权解除合同。

2.开发商在购房者严重违约的情况下，有权解除合同。

十、其他

1.本合同一式三份，甲乙双方及评估机构各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由各方另行协商解决。

附件：

一、付款计划

二、房地产项目规划、设计文件

三、其他相关文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

评估机构（盖章）：____________

签订日期：___________