版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
外墙氟碳漆承包合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
名称:XX房地产开发有限公司
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
法定代表人:张三
联系方式/p>
乙方(卖方/承租方/服务提供方):
名称:YY建筑装饰工程有限公司
地址:XX省XX市XX区XX路XX号
法定代表人:李四
联系方式/p>
合同简介:
鉴于甲方拥有位于XX省XX市XX区XX路XX号的外墙氟碳漆施工项目,项目占地面积XX平方米,乙方具备专业的外墙氟碳漆施工资质和能力,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经充分协商,就甲方委托乙方进行外墙氟碳漆施工事项达成以下协议,以共同遵守。
一、合作背景与前提条件
1.甲方作为项目开发商,需对项目外墙进行氟碳漆施工,以保证建筑物的美观、耐久及功能性。
2.乙方作为专业的外墙氟碳漆施工单位,具备丰富的施工经验和良好的信誉,能够为甲方提供优质、高效的施工服务。
3.双方在签订本合同前,已就项目施工方案、工程量、施工周期、价格等事项进行了充分沟通,并达成一致意见。
4.为确保项目顺利进行,双方同意按照本合同约定履行各自的义务,共同推进项目施工进度。
二、合同目的
甲方委托乙方进行外墙氟碳漆施工,旨在提高建筑物外观品质,延长建筑物使用寿命,满足甲方对项目品质的要求。
三、合同关联性
本合同是双方就外墙氟碳漆施工项目签订的专门合同,具有独立性和完整性。合同内容涵盖了双方的权利与义务、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等事项,双方应严格按照本合同的约定履行各自的责任。
四、合同效力
本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工之日止。合同期满后,双方可根据实际情况协商续签。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第一条合同目的与范围
本合同的主要目的是甲方委托乙方进行外墙氟碳漆施工,以提升建筑物外观品质,确保施工质量满足甲方要求。具体内容包括但不限于以下范围:
1.外墙氟碳漆的采购、运输及保管;
2.外墙基层处理、涂刷氟碳漆等施工工序;
3.施工过程中的质量监督、检查及验收;
4.工程竣工后的保修及售后服务。
第二条定义
1.外墙氟碳漆:指甲方指定的品牌、型号及性能指标的氟碳漆产品。
2.施工面积:指甲方提供的施工图纸及工程量清单所载明的建筑物外墙面积。
3.竣工验收:指甲方对乙方完成的施工工程进行的质量、数量、功能等方面的检查和认可。
第三条双方权利与义务
一、甲方的权力和义务
1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成外墙氟碳漆施工任务,并确保施工质量达到甲方要求。
2.甲方应向乙方提供施工图纸、工程量清单等必要的技术资料,以便乙方进行施工准备。
3.甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督、检查,并提出合理建议和整改要求。
4.甲方应在合同约定的期限内支付合同款项,不得无故拖延。
5.甲方应确保施工现场的安全、环保等条件符合国家及地方相关规定,为乙方提供必要的施工条件。
二、乙方的权力和义务
1.乙方有权按照合同约定收取甲方支付的合同款项。
2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、工程量清单进行施工,确保施工质量达到甲方要求。
3.乙方负责采购符合合同约定的外墙氟碳漆,并承担由此产生的费用。
4.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,并及时向甲方报告工程进度。
5.乙方应遵守施工现场的管理规定,确保施工过程中的安全、环保措施得到有效执行。
6.乙方应对施工过程中出现的问题及时进行整改,直至达到甲方满意。
7.乙方应承担工程竣工后的保修责任,按照国家及行业规定提供售后服务。
第四条价格与支付条件
1.双方经协商一致,外墙氟碳漆施工项目的总价款为人民币XX元整(大写:XX元整),该价格包括乙方完成本合同约定的所有施工内容所需的材料费、人工费、管理费、利润、税金等。
2.甲方应按照以下支付条件向乙方支付合同款项:
(1)合同签订后7个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款;
(2)乙方完成施工进度50%时,甲方向乙方支付合同总价款的40%;
(3)乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的20%;
(4)剩余10%的款项作为质量保证金,待工程保修期满且无质量问题后,甲方支付给乙方。
3.甲方支付合同款项时,乙方应提供等额的正规发票。
第五条履行期限
1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同工期为XX天,自合同生效之日起计算。
2.乙方应在合同工期内完成外墙氟碳漆施工任务,并确保工程质量和安全。
3.以下关键时间节点:
(1)合同签订后7个工作日内,甲方支付预付款;
(2)合同工期过半时,甲方支付进度款;
(3)乙方完成全部施工内容后,甲方进行验收;
(4)工程保修期满后,甲方支付质量保证金。
第六条违约责任
1.甲方违约情形:
(1)甲方未按合同约定支付款项,每逾期一天,应向乙方支付逾期付款金额0.1%的违约金;
(2)甲方无故拖延或拒绝验收,导致工程延期,应承担相应的违约责任;
(3)甲方违反合同约定,给乙方造成损失的,应承担赔偿责任。
2.乙方违约情形:
(1)乙方未按合同约定完成施工任务,每逾期一天,应向甲方支付逾期完工金额0.1%的违约金;
(2)乙方施工质量不符合合同约定,应承担返工、整改费用,并支付合同总价款5%的违约金;
(3)乙方违反合同约定,给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。
3.违约金不足以弥补对方损失的,违约方还应承担超出违约金部分的赔偿责任。
第七条不可抗力
1.本合同所称的不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、政府行为、社会异常事件(如战争、罢工、暴乱等)。
2.发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应共同协商,根据实际情况采取适当措施,减少不可抗力事件造成的影响。
3.发生不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时,受影响的一方不负违约责任,并有权根据情况部分或全部免除履行合同的责任。
4.受不可抗力影响的一方应尽快向对方提供有关部门出具的不可抗力证明,以便双方根据实际情况调整合同履行期限、内容等。
第八条争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如协商不成,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。
2.若调解不成,双方同意将争议提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方具有法律约束力。
3.若任何一方未在规定期限内向仲裁委员会申请仲裁,或在仲裁裁决作出后未履行仲裁裁决的,另一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.争议解决期间,除争议事项外,双方应继续履行合同的其他条款。
5.争议解决过程中产生的费用,按照仲裁裁决或法院判决承担。
第九条其他条款
1.通知方式:本合同项下的所有通知、要求、文件等,应以书面形式送达对方。通过快递或专人送递的,以对方签收日为送达日;通过挂号信邮寄的,以邮戳日为送达日。
2.合同变更:本合同的任何修改、补充均须以书面形式进行,经双方协商一致并签字(或盖章)后生效。
3.终止条件:在以下情况下,一方有权书面通知另一方解除合同:
(1)对方严重违反合同条款,导致合同无法履行;
(2)对方发生破产、清算等情形,丧失履行合同能力;
(3)发生不可抗力事件,导致合同无法履行。
4.合同解除后,双方应按合同约定及相关法律规定办理合同终止手续。
第十条附则
1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.以下文件作为本合同的附
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版木材采购合同与木材质量保证协议4篇
- 2025八年级上学期期末历史试卷
- 2025年度二零二五年度智能交通管理系统设计与实施合同4篇
- 二零二五年度木制品表面处理合同样本4篇
- 2025版学校教室租赁合同示范文本2篇
- 2025年度个人毛坯房租赁与租金支付方式合同4篇
- 公共基础-2020年试验检验师助理《公共基础》真题
- 宝石矿物学在宝石加工中的应用研究考核试卷
- 2025版土地居间业务规范合同样本(2025版)6篇
- 2025版图书销售代理居间服务合同模板
- 加强教师队伍建设教师领域学习二十届三中全会精神专题课
- 2024-2025学年人教版数学七年级上册期末复习卷(含答案)
- 2024年决战行测5000题言语理解与表达(培优b卷)
- 四年级数学上册人教版24秋《小学学霸单元期末标准卷》考前专项冲刺训练
- 2025年慢性阻塞性肺疾病全球创议GOLD指南修订解读课件
- (完整版)减数分裂课件
- 银行办公大楼物业服务投标方案投标文件(技术方案)
- 第01讲 直线的方程(九大题型)(练习)
- 饭店管理基础知识(第三版)中职PPT完整全套教学课件
- 2023年重庆市中考物理A卷试卷【含答案】
- 【打印版】意大利斜体英文字帖(2022年-2023年)
评论
0/150
提交评论