电力建筑工程施工合同（电力22）

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：_______电力建筑工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程总投资：_______元二、合同主体2.1甲方名称：_______2.2甲方地址：_______2.3乙方名称：_______2.4乙方地址：_______三、合同范围与工程量3.1乙方应按甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成合同约定的电力建筑工程施工任务。3.2工程量及工程内容详见附件《工程量清单》。四、合同价格与支付4.1合同总价：根据附件《工程量清单》确定的工程量及综合单价，合同总价款为_______元（大写：_______元整）。4.2支付方式：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）剩余款项在质保期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。五、工期5.1合同工期为_______天。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的_______%。六、质量与验收6.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。6.2工程验收合格标准：（1）符合国家及行业施工规范；（2）符合设计图纸及技术要求；（3）功能测试合格；（4）质保期无质量问题。七、安全生产与环保7.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。7.2乙方应做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。八、违约责任8.1乙方如未按合同约定的工期、质量要求完成施工任务，应承担相应的违约责任。8.2甲方如未按合同约定的支付条款支付款项，应承担相应的违约责任。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方的名称、地址等信息准确无误，具有法律效力。2.工程范围与量：明确合同约定的电力建筑工程施工任务，以及工程量清单的内容。3.合同价格与支付：约定明确的支付方式、时间和比例，确保款项的按时支付。4.工期：明确合同工期，以及违约金的比例和计算方式。5.质量与验收：按照国家标准进行施工，确保工程质量，明确验收合格标准。6.安全生产与环保：遵守相关法律法规，确保施工安全和环保。7.违约责任：约定双方在未履行合同约定的责任时的违约责任。8.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商或向法院起诉。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整合同当事人之间权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.违约金：当事人违反合同约定，按照约定向对方支付的金钱。4.工期：合同约定的工程完成的期限。5.质保期：工程验收合格后，乙方对工程质量承担保证责任的期限。6.争议解决：解决合同争议的过程和方法，包括协商、调解、仲裁和诉讼等。特殊应用场合：1.甲方为政府机关，乙方为中标的建筑公司，工程为一座城市桥梁的电力设施升级。2.甲方为大型企业，乙方为指定的电力工程承包商，工程为工厂内部电力系统改造。3.甲方为房地产开发商，乙方为电力施工单位，工程为新建住宅小区的电力供应安装。4.甲方为农村合作社，乙方为当地电力施工队伍，工程为农村电网的延伸覆盖。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府机关工程：乙方需按照政府机关的规定和要求进行施工，确保工程顺利进行。工程验收合格后，乙方需提供完整的施工资料和维护手册。2.大型企业工程：乙方需按照企业的运营时间进行施工，尽量减少对生产的影响。工程验收合格后，乙方需提供一定期限的免费运维服务。3.住宅小区工程：乙方需与甲方协调，确保施工不影响居民的正常生活。工程验收合格后，乙方需在质保期内定期检查电力设施，确保安全。4.农村电网工程：乙方需考虑农村地形和气候条件，制定合理的施工方案。工程验收合格后，乙方需提供简化的维护操作