标准建筑工程施工合同范本

合同编号：__________标准建筑工程施工合同范本合同双方：第一条工程概况1.1本项目位于_______，工程名称：_______，工程性质：_______。1.2工程规模：_______。1.3工程总投资：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。1.4工程开工日期：_______。1.5工程竣工日期：_______。第二条施工内容2.1乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量、工程质量和标准完成施工任务。2.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工技术要求、施工组织设计进行施工。2.3乙方应保证本工程的施工安全，确保在施工过程中不发生安全事故。第三条工程质量3.1工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范和强制性标准的要求。3.2工程质量等级：_______。3.3乙方应承担工程质量的保修责任，保修期限按照国家标准及行业规定执行。第四条合同价格4.1本合同采用固定总价合同，合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2乙方在施工过程中，如发生设计变更、工程量增减等导致合同总价发生变化，应按照约定的价格调整机制进行调整。第五条支付方式5.1甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。5.2乙方在收到甲方支付的工程进度款后，应向甲方提供相应的工程进度报告和支付证明。5.3乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提供完整的工程资料，甲方在扣除乙方应支付的质量保证金后，向乙方支付剩余的合同价款。第六条工期延误6.1乙方如因自身原因导致工程延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。6.2甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的责任，并向乙方支付合理的窝工费用。第七条违约责任7.1乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2甲方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方履行完毕本合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.合同的签订：在签订合同时，双方应仔细阅读合同条款，确保合同内容清晰、明确，避免因误解或遗漏导致的争议。合同签订后，双方应严格遵守合同约定，履行各自的义务。2.工程质量的控制：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。在施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现不符合合同约定的质量问题，甲方有权要求乙方及时整改。3.工期的保障：乙方应确保工程按约定时间完工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。同时，甲方也应按照约定履行付款义务，确保工程顺利进行。4.合同价款的支付：甲方应按照合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。如甲方逾期支付，甲方应承担违约责任。乙方在收到付款后，应向甲方提供相应的工程进度报告和支付证明。5.争议解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.固定总价合同：指合同双方在签订合同时，已经明确约定了工程总价，不再因工程量增减或设计变更而调整合同总价的一种合同形式。2.工程进度报告：指乙方在施工过程中，按照约定的时间节点向甲方提交的关于工程进展情况的一份报告。3.质量保证金：指乙方为保证工程质量，按照合同约定向甲方支付的一定金额的保证金。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。5.窝工费用：指因甲方原因导致工程延期，乙方所产生的额外费用，包括人员、设备等的窝工损失。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.设计变更：如本项目在施工过程中，甲方根据实际需求提出设计变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的施工调整。同时，双方应就设计变更导致的工程量增减、合同价款调整等进行协商，并签订补充协议。2.不可抗力：如施工过程中遇到不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等），导致工程无法按约定时间完工，双方应协商确定工程延期情况和解决办法。3.工程质量保修：乙方在工程竣工验收合格后，应承担工程质量的保修责任。如甲方在保修期内发现工程质量问题，乙方应及时进行修复，并承担修复费用。4.工程款支付：甲方应按照合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程进度款。如甲方逾期支付，应承担违约责任。同时，乙方在收到付款后，应向甲方提供相应的工程进度报告和支付证明。5.工程验收：本项目在工程完工后