08施工合同范本

08施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX建设工程有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：XX市XX区XX路XX号，邮编：XXXXXX

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY建筑安装工程有限公司

地址：YY省YY市YY区YY路YY号

法定代表人：李四

联系方式：YY市YY区YY路YY号，邮编：YYYYYY

合同简介：

鉴于甲方拟对位于XX省XX市XX区的08号工程项目进行施工建设，甲方具备合法的建设工程主体资格，乙方具备相应的施工资质和能力，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经过充分协商，达成以下合同条款，以共同遵守。

一、合作背景

甲方08号工程项目占地面积XX平方米，工程内容包括主体建筑、装修装饰、给排水、强弱电、暖通、消防等，项目总投资估算为XX万元。甲方为该项目的业主及投资方，负责项目的整体策划、投资及监督管理工作。乙方作为专业的施工方，具备丰富的施工经验和良好的信誉，负责08号工程项目的施工建设。

二、合作前提条件

1.甲方已取得该项目所需的土地使用权、建设规划许可证等相关手续；

2.乙方已提交相关资质证书、业绩证明等材料，并通过甲方审查；

3.双方对合同条款达成一致，签订本合同。

本合同的签订旨在明确双方在08号工程项目施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方合作共赢。以下为具体合同条款，双方应严格遵守，共同维护合同权益。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方委托乙方承担08号工程项目的施工任务，确保工程按照甲方的要求和质量标准顺利完成。具体内容包括：

1.乙方负责08号工程项目的主体建筑、装修装饰、给排水、强弱电、暖通、消防等工程内容的施工；

2.乙方按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸，以及国家相关法律法规和行业标准，进行工程建设和施工；

3.乙方应保证工程质量和安全，按期完成工程建设，交付甲方使用。

第二条定义

1.08号工程项目：指甲方位于XX省XX市XX区的工程项目，包括主体建筑、装修装饰、给排水、强弱电、暖通、消防等工程内容。

2.施工方：指甲方委托的乙方，负责08号工程项目的施工建设。

3.工程质量：指甲方根据国家相关法律法规和行业标准，对08号工程项目提出的要求和质量标准。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权力和义务

1.权力：

（1）甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和检查；

（2）甲方有权要求乙方按照合同约定的工期、质量完成工程建设；

（3）甲方有权对乙方不履行合同义务的行为提出整改要求，直至解除合同。

2.义务：

（1）甲方应按时提供完整的工程设计文件和施工图纸，确保乙方正常施工；

（2）甲方应按照合同约定及时支付工程款项；

（3）甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续，确保工程顺利进行。

二、乙方的权力和义务

1.权力：

（1）乙方有权要求甲方提供完整的工程设计文件和施工图纸，以及必要的施工场地和设施；

（2）乙方有权根据工程实际情况，合理调整施工方案和进度计划；

（3）乙方有权按照合同约定要求甲方支付工程款项。

2.义务：

（1）乙方应按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸，以及国家相关法律法规和行业标准，保证工程质量；

（2）乙方应严格按照合同约定的工期、质量完成工程建设；

（3）乙方应加强施工现场安全管理，确保工程安全；

（4）乙方应配合甲方进行工程验收，并提供完整的工程技术资料；

（5）乙方应在工程保修期内，按照国家相关法律法规和行业标准，承担保修责任。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：双方同意，08号工程项目施工总价款为人民币XX万元（大写：XX元整），该价格包括乙方施工过程中的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税费等一切与工程相关的费用。

2.支付方式：甲方采用转账方式向乙方支付工程款项。

3.支付时间：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；

（5）剩余10%作为质保金，质保期满且无质量问题后支付。

第五条履行期限

1.合同有效期限：自双方签字盖章之日起至工程保修期满为止。

2.关键时间节点：

（1）合同签订后，乙方应在30日内完成施工准备工作；

（2）乙方应在合同约定工期内完成08号工程项目的施工建设；

（3）工程竣工验收合格后，乙方应在10日内向甲方提交完整的工程技术资料；

（4）质保期为工程竣工验收合格之日起计算，共计XX个月。

第六条违约责任

一、甲方违约情形及后果

1.甲方未按约定时间支付工程款项，每逾期一日，应支付逾期部分款项的0.1%作为违约金；

2.甲方未按时提供工程设计文件和施工图纸，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此造成的乙方直接经济损失；

3.甲方无故解除合同，应支付乙方合同总价款10%的违约金。

二、乙方违约情形及后果

1.乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应支付逾期部分工程款0.1%作为违约金；

2.乙方施工质量不符合约定，应负责无偿返工直至达到合同约定的质量标准；

3.乙方未履行保修义务，应承担由此造成的甲方直接经济损失；

4.乙方因自身原因导致合同解除，应返还甲方已支付的预付款、进度款，并支付合同总价款5%的违约金；

5.双方因违约产生的其他损失，按照国家相关法律法规承担赔偿责任。

第七条不可抗力

1.不可抗力：指在合同履行期间，由于自然灾害、战争、动乱、政府行为、政策调整等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况，导致双方或一方不能履行或部分履行合同义务。

2.责任免除条件：

（1）发生不可抗力事件后，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料；

（2）双方在收到对方通知后，应积极采取措施，减少损失；

（3）因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方在履行合同义务受到影响的范围内，免除违约责任；

（4）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复合同履行，并协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。

第八条争议解决

1.双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，双方同意向合同签订地所在的人民调解委员会申请调解；

3.若调解不成，双方同意提交合同签订地所在的仲裁委员会进行仲裁；

4.若一方不履行仲裁裁决，另一方有权向人民法院提起诉讼；

5.争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的其他条款，除非争议事项影响到履行合同的能力；

6.双方在争议解决过程中产生的费用，按照仲裁裁决或法院判决承担。

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意，本合同履行过程中的任何通知、文件或通讯，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递或专人送达对方指定的地址。若采用电子邮件、传真等方式送达，需收到对方确认回复视为有效。

2.合同变更：双方同意，在合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方解除合同：

（1）对方严重违约，无法履行合同义务；

（2）不可抗力事件持续发生，致使合同无法履行；

（3）双方协商一致解除合同。

4.合同解除后，双方应按照合同约定及相关法律法规，处理合同解除后的善后事宜。

第十条附则

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.以下附件为本合同组成部分，与