垃圾发电电力施工承包合同

垃圾发电电力施工承包合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方是一家专业从事垃圾发电的企事业单位，具备垃圾发电项目的建设、运营和管理能力；2.乙方是一家具备电力施工资质和经验的企事业单位，愿意为甲方提供垃圾发电电力施工服务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，决定签订本合同，共同完成垃圾发电项目的电力施工任务。第一条合同范围与内容1.1本合同范围内的电力施工内容包括：（1）电力线路铺设；（2）变电站建设；（3）配电室建设；（4）电力设备安装；（5）电力系统调试；（6）其他与电力施工相关的工作。1.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合国家相关标准和规范。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方分期支付乙方合同价款，具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，待质保期结束后支付。2.3乙方开具合法的税务发票，甲方据此进行税务抵扣。第三条工期与质量3.1本合同的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金为合同价款的千分之五。3.3乙方应保证施工质量，确保电力设施安全可靠运行。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内予以修复，并承担修复费用。如因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。第四条保密与知识产权4.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2双方同意，本合同所涉及的知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得使用甲方的商标、专利等技术成果。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2乙方如未按照约定工期完成施工任务，应按照第三条第3.2款的约定支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方税务登记证复印件3.乙方电力施工资质证书复印件4.乙方税务登记证复印件5.合同价款支付证明6.工程进度报告7.质量保证金支付证明8.工程验收报告9.乙方违约金支付证明10.损失赔偿协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务，认定为违约行为。2.乙方施工质量不符合国家相关标准和规范，认定为违约行为。3.甲方未按时支付合同价款，认定为违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件，认定为违约行为。5.双方未按照约定保密信息，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.垃圾发电：指利用垃圾作为燃料进行发电的方式。2.电力施工：指电力线路铺设、变电站建设、配电室建设、电力设备安装、电力系统调试等活动。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.质保期：指乙方对施工质量承担保证责任的期限。5.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经甲方采取保密措施的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方协商调整工期，如需乙方支付违约金，甲方提供相关证据。2.遇到施工质量问题：乙方及时修复，并承担修复费用；如造成甲方损失，乙方赔偿。3.遇到支付问题：双方核实支付条件，按时支付合同价款。4.遇到保密泄露：违约方承担违约责任，赔偿损失。5.遇到知识产权侵权：乙方停止使用，并向甲方支付赔偿金。五、所有应用场景：1.甲方为垃圾发电项目业主，乙方为施工单位。2.甲方委托乙方进行电力施工，乙方按