修建道路合同范例

修建道路合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方需在【具体地点】修建道路，经双方友好协商，就道路修建事宜达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为【具体地点】的道路修建工程，包括但不限于道路基础、路面、排水、照明等配套设施。

二、工程范围

2.1乙方负责道路修建工程的全部施工，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。

2.2乙方应严格按照国家有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家规定标准。

三、工期

3.1本合同工期为【具体工期】，自合同签订之日起计算。

3.2乙方应严格按照工期要求完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程款支付

4.1发包方应按照合同约定支付工程款，支付方式为【支付方式】。

4.2乙方在工程完工并经发包方验收合格后，可向发包方提出工程款支付申请。

4.3发包方应在收到乙方支付申请后【支付周期】内支付工程款。

五、工程质量及验收

5.1乙方应严格按照国家有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家规定标准。

5.2工程验收分为以下阶段：

（1）隐蔽工程验收：乙方在完成隐蔽工程后，应及时通知发包方进行验收。

（2）中间验收：乙方在工程进度达到合同约定节点时，应及时通知发包方进行验收。

（3）竣工验收：工程完工后，乙方应及时通知发包方进行竣工验收。

5.3发包方应在收到乙方验收申请后【验收周期】内进行验收。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2乙方未能按期完成工程，导致工期延误，应向发包方支付【违约金比例】的违约金。

6.3乙方工程质量不达标，经发包方验收不合格，乙方应无条件返工，并承担由此产生的费用。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.道路修建工程图纸

2.国家有关规范、标准

3.双方营业执照复印件

4.双方法定代表人身份证复印件

5.其他相关文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需在【具体地点】修建道路，为保障工程质量和进度，确保甲方权益，经三方友好协商，就道路修建事宜达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为【具体地点】的道路修建工程，包括但不限于道路基础、路面、排水、照明等配套设施。

二、工程范围

2.1乙方负责道路修建工程的全部施工，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。

2.2丙方负责对道路修建工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和施工安全。

三、工期

3.1本合同工期为【具体工期】，自合同签订之日起计算。

3.2乙方应严格按照工期要求完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程款支付

4.1发包方应按照合同约定支付工程款，支付方式为【支付方式】。

4.2乙方在工程完工并经发包方及丙方验收合格后，可向发包方提出工程款支付申请。

4.3发包方应在收到乙方支付申请后【支付周期】内支付工程款。

五、工程质量及验收

5.1乙方应严格按照国家有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到国家规定标准。

5.2丙方负责对工程质量进行全过程监理，确保工程质量符合要求。

5.3工程验收分为以下阶段：

（1）隐蔽工程验收：乙方在完成隐蔽工程后，应及时通知发包方及丙方进行验收。

（2）中间验收：乙方在工程进度达到合同约定节点时，应及时通知发包方及丙方进行验收。

（3）竣工验收：工程完工后，乙方应及时通知发包方及丙方进行竣工验收。

六、甲方权益保障

6.1甲方享有对工程进度、质量的监督权，有权要求乙方提供工程进度报告、质量检测报告等。

6.2甲方有权要求丙方对工程质量进行抽查，确保工程质量符合要求。

6.3甲方有权要求乙方对不合格工程进行返工，直至合格为止。

七、乙方违约及限制条款

7.1乙方未能按期完成工程，导致工期延误，应向发包方支付【违约金比例】的违约金。

7.2乙方工程质量不达标，经发包方及丙方验收不合格，乙方应无条件返工，并承担由此产生的费用。

7.3乙方在施工过程中不得擅自改变工程设计，如需变更，应经甲方及丙方同意。

7.4乙方不得拖欠工人工资，如违反规定，甲方有权要求乙方支付赔偿金。

八、丙方责任及权利

8.1丙方负责对道路修建工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和施工安全。

8.2丙方有权对乙方施工过程进行监督检查，发现质量问题有权要求乙方整改。

8.3丙方有权对乙方施工过程中违反合同约定或法律法规的行为提出整改意见。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

10.2本合同自三方签字盖章之日起生效，一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.道路修建工程图纸

2.国家有关规范、标准

3.双方营业执照复印件

4.双方法定代表人身份证复印件

5.丙方监理资质证书复印件

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.提高工程质量，确保工程质量符合国家规定标准。

2.监督工程进度，确保工程按期完成。

3.维护甲方权益，确保甲方利益不受损害。

甲方为主导的目的和意义：

1.发包方作为甲方，拥有对工程进度、质量的监督权，确保工程顺利进行。

2.发包方有权要求乙方对不合格工程进行返工，直至合格为止，保障工程质量。

3.发包方有权要求丙方对工程质量进行抽查，确保工程质量符合要求。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“施工方”）：

甲方（以下简称“业主方”）：

丁方（以下简称“设计方”）：

鉴于业主方拟在【具体地点】建设一幢住宅小区，施工方拟承担该小区的建设施工任务，为确保工程顺利进行，保障施工方权益，经三方友好协商，就住宅小区建设项目达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同标的为【具体地点】住宅小区建设项目，包括但不限于土建、安装、绿化等工程。

二、工程范围

2.1施工方负责住宅小区建设项目的全部施工工作，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。

2.2设计方负责住宅小区建设项目的整体设计工作，包括但不限于建筑、结构、景观等设计。

三、工期

3.1本合同工期为【具体工期】，自合同签订之日起计算。

3.2施工方应严格按照工期要求完成工程，如因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的违约责任。

四、工程款支付

4.1业主方应按照合同约定支付工程款，支付方式为【支付方式】。

4.2施工方在工程完工并经业主方及设计方验收合格后，可向业主方提出工程款支付申请。

4.3业主方应在收到施工方支付申请后【支付周期】内支付工程款。

五、设计及施工

5.1设计方应按照合同约定提供完整、准确的设计图纸和技术资料。

5.2施工方应严格按照设计图纸和技术资料进行施工，确保工程质量达到设计要求。

六、乙方权益保障

6.1施工方享有对工程设计方案的审查权，有权对设计方的设计方案提出合理建议或要求调整。

6.2施工方有权要求设计方对施工过程中遇到的技术难题提供解决方案。

6.3施工方有权要求业主方对施工过程中的设计变更或追加工程量进行确认和补偿。

七、甲方违约及限制条款

7.1业主方未能按期支付工程款，应向施工方支付【违约金比例】的违约金。

7.2业主方不得无故要求施工方进行停工或拖延工程进度，如违反规定，施工方有权要求赔偿损失。

7.3业主方不得擅自改变工程设计，如需变更，应提前与设计方和施工方协商一致。

七、丁方责任及权利

7.1设计方负责住宅小区建设项目的整体设计工作，确保设计方案的合理性和可行性。

7.2设计方有权对施工方的施工过程进行技术指导，确保施工质量符合设计要求。

7.3设计方有权对施工方提出的合理建议进行评估，并在必要时进行调整。

八、争议解决

8.1三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.2本合同自三方签字盖章之日起生效，一式三份，乙方、业主方、设计方各执一份。

附件：

1.住宅小区建设规划设计方案

2.国家有关规范、标准

3.双方营业执照复印件

4.双方法定代表人身份证复印件

5.设计方设计资质证书复印件

6.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

1.施工方作为乙方，通过合同确保设计方案的合理性，保障施工过程中的权益。

2.施工方有权要求业主方对设