工地承包项目合同范例

工地承包项目合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方工地承包项目达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

1.5项目工期：__________

二、合同双方的权利和义务

2.1甲方权利与义务：

2.1.1甲方负责提供项目所需的土地、场地、水源、电源等基础设施。

2.1.2甲方负责办理项目所需的各项审批手续。

2.1.3甲方负责组织项目验收。

2.1.4甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

2.2乙方权利与义务：

2.2.1乙方负责按照甲方要求的项目规模、质量、工期等要求完成工程。

2.2.2乙方应保证工程质量，不得使用假冒伪劣材料。

2.2.3乙方应按合同约定的时间完成工程，确保工程按时交付。

2.2.4乙方应按照甲方要求提供工程资料。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：__________

3.2工程款支付进度：__________

3.3工程款支付条件：__________

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照国家有关标准和规范执行。

4.2工程验收时间：__________

4.3工程验收程序：__________

五、违约责任

5.1甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按__________计算。

5.2乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按__________计算。

5.3双方因故解除合同的，应按照合同约定承担相应的责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

七、附件

1.项目批准文件

2.土地使用证

3.建设工程规划许可证

4.建设工程施工许可证

5.项目设计方案

6.工程量清单

7.施工图纸

8.其他相关文件

本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日起终止。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为实施__________工地承包项目（以下简称“本项目”），特委托__________（以下简称“第三方”）作为项目总包方，并委托__________（以下简称“乙方”）作为具体施工方。为明确各方权利义务，保障项目顺利进行，经甲乙双方及第三方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，特订立本合同。

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

1.5项目工期：__________

二、第三方责任与权利

2.1第三方责任：

2.1.1负责对项目的整体规划、设计、施工、监理、验收等全过程进行管理。

2.1.2负责对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2.1.3负责协调解决项目施工过程中出现的各类问题，确保项目按计划推进。

2.2第三方权利：

2.2.1对乙方施工过程中的质量问题有否决权，要求乙方整改或停工。

2.2.2对项目进度有调整权，根据实际情况对施工计划进行调整。

2.2.3对项目变更有审批权，对乙方提出的变更申请进行审核，必要时组织专家论证。

三、乙方责任与权利

3.1乙方责任：

3.1.1负责按照甲方和第三方的要求，完成项目施工任务。

3.1.2确保工程质量，不得使用假冒伪劣材料。

3.1.3按照合同约定的时间完成工程，确保工程按时交付。

3.2乙方权利：

3.2.1对施工过程中的技术问题有建议权，对设计不合理之处有权提出修改意见。

3.2.2对施工进度有调整权，在确保工程质量和安全的前提下，有权对施工计划进行调整。

四、甲方的权利与义务

4.1甲方的权利：

4.1.1甲方对项目有最终决定权，对第三方和乙方的管理行为有监督权。

4.1.2甲方有权要求第三方和乙方提供项目相关资料，包括但不限于施工图纸、工程量清单、施工进度报告等。

4.1.3甲方有权对第三方和乙方的违约行为提出诉讼。

4.2甲方的义务：

4.2.1甲方负责提供项目所需的土地、场地、水源、电源等基础设施。

4.2.2甲方负责办理项目所需的各项审批手续。

4.2.3甲方应按照合同约定支付第三方和乙方的工程款。

五、违约责任及限制条款

5.1乙方违约责任：

5.1.1乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按__________计算。

5.1.2乙方使用假冒伪劣材料的，应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

5.2第三方违约责任：

5.2.1第三方未按合同约定对项目进行管理的，应向甲方支付违约金，违约金按__________计算。

5.2.2第三方未协调解决项目施工过程中出现的问题，导致项目进度延误的，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式__________份，甲乙双方及第三方各执__________份，具有同等法律效力。

八、第三方介入的意义和目的

8.1第三方作为项目总包方，能够更好地协调项目各方的利益，提高项目整体管理效率。

8.2第三方对项目施工过程进行监督，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

九、甲方权益主导的目的和意义

9.1甲方作为项目投资主体，对项目有最终决定权，确保项目符合国家政策导向和甲方利益。

9.2甲方对第三方和乙方进行监督，保障项目按时、按质、按量完成，实现投资回报。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日起终止。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为实施__________工程项目（以下简称“本项目”），委托__________（以下简称“第三方”）作为项目管理咨询顾问，并委托__________（以下简称“乙方”）作为施工承包方。为明确各方权利义务，保障项目顺利进行，经甲乙双方及第三方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，特订立本合同。

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4项目投资：__________

1.5项目工期：__________

二、第三方责任与权利

2.1第三方责任：

2.1.1负责对项目的整体规划、设计、施工、监理、验收等全过程提供专业咨询和建议。

2.1.2负责对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督和评估。

2.1.3负责协调解决项目实施过程中出现的各类问题，确保项目按计划推进。

2.2第三方权利：

2.2.1对乙方的施工方案和技术方案有建议和修改权。

2.2.2对项目进度有建议调整权，但需经甲方同意。

2.2.3对乙方的违约行为有提出警告和纠正的权利。

三、乙方责任与权利

3.1乙方责任：

3.1.1负责按照甲方要求的项目规模、质量、工期等要求完成施工任务。

3.1.2确保工程质量，不得使用假冒伪劣材料。

3.1.3按照合同约定的时间完成工程，确保工程按时交付。

3.2乙方权利：

3.2.1对施工过程中的技术问题有决定权，对设计不合理之处有权提出修改意见。

3.2.2对施工进度有调整权，在确保工程质量和安全的前提下，有权对施工计划进行调整。

3.2.3对项目变更有提出建议权，经甲方和第三方同意后可进行实施。

四、甲方的权利与义务

4.1甲方的权利：

4.1.1甲方对项目的最终决策权，包括项目设计、施工方案、变更等。

4.1.2甲方对第三方和乙方的管理行为有监督权，有权要求提供项目相关资料。

4.2甲方的义务：

4.2.1甲方负责提供项目所需的土地、场地、水源、电源等基础设施。

4.2.2甲方负责办理项目所需的各项审批手续。

4.2.3甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

五、违约责任及限制条款

5.1甲方违约责任：

5.1.1甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按__________计算。

5.1.2甲方未按时提供基础设施或审批手续的，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

5.2.1乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按__________计算。

5.2.2乙方使用假冒伪劣材料的，应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式__________份，甲乙双方及第三方各执__________份，具有同等法律效力。

八、乙方权益主导的目的和意义

8.1乙方作为施工承包方，对施工过程有直接的控制权，能够更好地保障自身权益。

8.2乙方对施工过程中的技术问题有决定权，能够确保施工质量和进度。