工装总包合同范例

工装总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“承包方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

乙方（以下简称“业主方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

鉴于甲方拟对位于_______的工程项目进行工装总包，乙方同意承包该工程，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程内容：包括但不限于室内外装修、水电安装、门窗安装、家具购置、装饰材料采购等。

4.工程投资：_______

二、承包方式

1.乙方作为工装总包方，对整个工程负责，包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。

2.乙方应按照甲方要求，确保工程质量、进度、安全等符合国家相关法律法规和行业标准。

3.乙方应确保工程图纸、材料、设备等符合设计要求，不得擅自更改。

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起_______日内完成。

2.乙方应按照甲方要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。

3.甲方有权对施工进度进行监督检查，乙方应予以配合。

四、工程款支付

1.甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款。

2.乙方应在每个支付节点前，向甲方提供相关证明材料，包括但不限于工程进度、材料采购、设备安装等。

3.甲方应在收到乙方提供的证明材料后_______个工作日内支付相应款项。

五、质量标准

1.工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准。

2.乙方应严格按照设计要求进行施工，确保工程质量。

3.甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2.乙方在施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。

3.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3.本合同附件如下：

附件一：工程图纸

附件二：工程量清单

附件三：材料设备清单

附件四：施工进度计划

甲方（盖章）：___________

乙方（盖章）：___________

签订日期：_______年_______月_______日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

乙方（以下简称“承包方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

丙方（以下简称“监理方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

鉴于甲方拟对位于_______的工程项目进行工装总包，乙方同意承包该工程，丙方作为第三方监理单位，对工程进行监督管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程内容：包括但不限于室内外装修、水电安装、门窗安装、家具购置、装饰材料采购等。

4.工程投资：_______

二、承包方式

1.乙方作为工装总包方，对整个工程负责，包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。

2.丙方作为监理方，负责对工程进行全过程监督管理，确保工程质量、进度、安全等符合国家相关法律法规和行业标准。

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起_______日内完成。

2.乙方应按照甲方要求，编制详细的施工进度计划，并报送甲方审核。

3.丙方应定期对施工进度进行监督检查，确保工程按计划进行。

四、工程款支付

1.甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款。

2.乙方应在每个支付节点前，向甲方提供相关证明材料，包括但不限于工程进度、材料采购、设备安装等。

3.甲方应在收到乙方提供的证明材料后_______个工作日内支付相应款项。

五、质量标准

1.工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准。

2.乙方应严格按照设计要求进行施工，确保工程质量。

3.丙方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

六、第三方监理方责任及权利

1.丙方负责对工程进行全过程监理，包括但不限于施工前、施工中、施工后的监督。

2.丙方有权要求乙方提供相关资料，包括但不限于设计图纸、施工方案、材料设备清单等。

3.丙方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止，并要求乙方改正。

4.丙方有权对工程质量、进度、安全等方面提出整改意见，乙方应在_______日内予以整改。

5.丙方有权对工程进行抽样检测，检测费用由乙方承担。

七、甲方权益及权利

1.甲方有权要求乙方提供详细的工程进度报告，包括但不限于施工进度、材料采购、设备安装等。

2.甲方有权要求乙方在施工过程中，对工程进行定期检查，确保工程质量。

3.甲方有权要求乙方在工程验收前，对工程进行自检，确保工程质量符合要求。

4.甲方有权要求乙方在工程验收合格后，办理相关手续，取得竣工验收证书。

5.甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。

八、乙方违约责任及限制条款

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

2.乙方在施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。

3.乙方未按合同约定支付工程款，应向甲方支付_______%的违约金。

4.乙方不得擅自更改工程图纸、设计要求，如需更改，应经甲方同意。

5.乙方不得擅自采购材料设备，如需采购，应经甲方同意。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

3.本合同附件如下：

附件一：工程图纸

附件二：工程量清单

附件三：材料设备清单

附件四：施工进度计划

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在确保工程质量和进度，减少甲方在施工过程中的风险和不确定性，提高工程的整体管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为业主方，在工程中占据主导地位，有利于甲方在工程决策、进度控制、质量控制等方面发挥重要作用，确保工程项目的顺利进行，实现甲方的利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

乙方（以下简称“施工方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

丙方（以下简称“监理方”）：_______

地址：_______

法定代表人：_______

联系电话：_______

鉴于甲方拟对位于_______的工程项目进行施工建设，乙方作为施工方，丙方作为第三方监理单位，对施工过程进行监督管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______

2.工程地点：_______

3.工程内容：包括但不限于土建施工、安装工程、装饰装修等。

4.工程投资：_______

二、施工方式

1.乙方作为施工方，负责整个工程的施工建设，包括但不限于设计、采购、施工、验收等环节。

2.丙方作为监理方，负责对施工过程进行全过程监督管理，确保工程质量、进度、安全等符合国家相关法律法规和行业标准。

三、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起_______日内完成。

2.乙方应按照合同要求，编制详细的施工进度计划，并报送丙方审核。

3.丙方应定期对施工进度进行监督检查，确保工程按计划进行。

四、工程款支付

1.甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款。

2.乙方应在每个支付节点前，向甲方提供相关证明材料，包括但不限于工程进度、材料采购、设备安装等。

3.甲方应在收到乙方提供的证明材料后_______个工作日内支付相应款项。

五、质量标准

1.工程质量应符合国家相关法律法规和行业标准。

2.乙方应严格按照设计要求进行施工，确保工程质量。

3.丙方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。

六、第三方监理方责任及权利

1.丙方负责对施工过程进行全过程监理，包括但不限于施工前、施工中、施工后的监督。

2.丙方有权要求乙方提供相关资料，包括但不限于施工方案、材料设备清单等。

3.丙方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止，并要求乙方改正。

4.丙方有权对施工质量、进度、安全等方面提出整改意见，乙方应在_______日内予以整改。

5.丙方有权对施工进行抽样检测，检测费用由乙方承担。

七、乙方权益及权利

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，确保施工资金的及时到位。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、设备等。

3.乙方有权要求甲方在施工过程中对施工进度进行合理调整，以适应实际情况。

4.乙方有权对施工过程中遇到的技术难题提出解决方案，并经甲方同意后实施。

5.乙方有权要求甲方对施工过程中的合理费用进行报销。

八、甲方违约责任及限制条款

1.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。

2.甲方未及时提供施工条件，导致施工进度延误，应承担相应责任。

3.甲方对施工进度进行不合理调整，造成乙方经济损失，应予以赔偿。

4.甲方未对乙方提出的合理费用报销要求给予及时处理，应承担相应责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事