2024年度核电站建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度核电站建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3施工标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3延期条款第五条施工质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收第六条材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收第七条施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.2侵权责任第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄密责任第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议方式11.2仲裁机构11.3法律适用第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同解除第十三条其他条款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3法律政策变化第十四条合同的份数和保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本效力第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指按照中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格的单位或个人，即核电站项目业主或其合法授权的代表。1.1.2发包人的权利和义务：1.1.2.1按照合同约定提供施工场地和相关基础设施；1.1.2.2按照合同约定支付合同价款；1.1.2.3负责办理合同约定的各种许可和批准；1.1.2.4协助承包人完成施工所需的各项外部协调工作；1.1.2.5按照合同约定对施工过程进行监督和检查。1.2承包人1.2.1承包人是指按照中华人民共和国法律设立，具有独立法人资格的企业，即承担核电站建设施工任务的企业。1.2.2承包人的权利和义务：1.2.2.1按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制符合合同要求；1.2.2.2对其施工过程中的设计、施工、材料和设备等承担质量责任；1.2.2.3按照合同约定提交施工进度报告、质量报告等相关文件；1.2.2.4负责施工场地的环境保护和安全防护；1.2.2.5协助发包人完成合同约定的各项外部协调工作。第二条工程内容2.1工程概述2.1.1本合同涉及的核电站建设施工工程，包括核岛、常规岛、辅助设施等土建、安装、调试、培训等工作。2.1.2工程地点：____省____市____县（市、区）核电站建设工地。2.1.3工程规模：根据核电站设计文件确定的建设规模和施工内容。2.2施工范围2.2.1承包人应按照合同约定的施工图纸、施工方案和技术规范，完成所有施工工作。2.2.2施工范围包括但不限于：2.2.2.1土建工程：包括基础处理、混凝土浇筑、钢结构安装、建筑装修等；2.2.2.2安装工程：包括设备安装、管道安装、电气安装、调试等；2.2.2.3调试工程：包括设备性能测试、系统联合调试、培训等；2.2.2.4其他工程：根据核电站建设需要，由双方协商确定的其他施工内容。2.3施工标准2.3.1承包人应按照核电站建设相关的国家标准、行业标准和地方标准进行施工。2.3.2施工标准包括但不限于：2.3.2.1建筑工程质量标准；2.3.2.2安装工程质量标准；2.3.2.3施工安全标准；2.3.2.4环境保护标准；2.3.2.5其他相关标准。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价是指承包人完成本合同约定的全部施工内容后，发包人应支付给承包人的价款总额。3.1.2合同总价根据核电站建设施工的工程量、工程单价、工程量清单等确定。3.2价格调整3.2.1合同价格调整的条件和方式按照双方在合同中约定的价格调整条款执行。3.3支付方式3.3.1发包人应按照合同约定的支付条款，向承包人支付合同价款。3.3.2支付方式可以采用按进度付款、固定总价付款等方式，具体支付方式由双方在合同中约定。第四条施工期限4.1施工开始时间4.1.1施工开始时间是指合同双方约定的承包人开始施工的日期。4.2施工结束时间4.2.1施工结束时间是指承包人按照合同约定完成所有施工工作的日期。4.3延期条款4.3.1施工延期指承包人未能按照合同约定的时间完成施工工作。4.3.2延期条款包括：4.3.2.1延期申请：承包人因特殊情况需要延期时，应向发包人提出书面延期申请；4.3.2.2延期审批：发包人在收到延期申请后，按照合同约定进行审批；4.3.2.3延期责任：第八条知识产权保护8.1知识产权归属8.1.1发包人拥有核电站建设施工过程中产生的所有知识产权。8.1.2承包人在合同履行过程中所形成的知识产权，包括但不限于专利、技术秘密、著作权等，归承包人所有。8.2侵权责任8.2.1承包人应保证其施工过程中不侵犯他人的知识产权。8.2.2承包人如侵犯他人知识产权，应承担相应的法律责任，并赔偿发包人因此造成的损失。第九条保密条款9.1保密内容9.1.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。9.2保密期限9.2.1保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄密责任9.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的直接经济损失。第十条违约责任10.1违约行为10.1.1发包人未能按照约定时间支付合同价款，或未能提供施工条件的，应承担违约责任。10.1.2承包人未能按照约定时间完成施工工作，或施工质量不符合约定的，应承担违约责任。10.2违约责任10.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方在合同中约定。10.2.2违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失。10.3违约赔偿10.3.1因一方违约导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方支付违约金及赔偿因此造成的直接经济损失。第十一条争议解决11.1争议方式11.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁机构11.2.1如双方同意采用仲裁解决争议，应选择____仲裁委员会进行仲裁。11.3法律适用11.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、变更和解除12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。12.2合同变更12.2.1合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2.2合同变更不得影响合同的履行和双方的权利义务。12.3合同解除12.3.1任何一方提前解除合同的，应提前____天通知对方，并承担因提前解除合同给对方造成的直接经济损失。12.3.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助对方完成后续工作。第十三条其他条款13.1不可抗力13.1.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。13.1.2遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2forcemajeure13.2.1如双方约定“forcemajeure”作为合同条款的，应按照双方约定的条件和程序处理。13.3法律政策变化13.3.1如因法律、政策变化导致合同无法履行，双方应协商解决，必要时可依法变更或解除合同。第十四条合同的份数和保管14.1合同份数14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.1.2双方应妥善保管合同副本，未经对方同意，不得对外泄露或转让。14.2合同保管14.2.1双方应在本合同签订后____天内，将合同正本提交给各自的法律顾问或指定的合同管理人员进行保管。14.3合同副本效力14.3.1如双方在合同中约定合同副本具有法律效力，则第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方是指除甲乙方之外的，根据本合同约定参与合同履行或与合同履行有关联的单位或个人。1.2第三方包括但不限于：中介方、咨询方、监理方、施工分包方、材料设备供应商、检测机构等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件2.1.1甲乙方根据合同约定或经协商一致，可以邀请第三方参与合同履行。2.1.2第三方介入应符合相关法律法规、行业标准及本合同的约定。2.2第三方介入的方式2.2.1第三方可以作为合同的一方直接参与合同履行，也可以作为协助方参与合同的特定工作。2.2.2第三方介入应通过甲乙方协商确定，并签订书面补充协议。第三条第三方的主要权利义务3.1第三方权利3.1.1按照合同约定或甲乙方的授权，第三方享有合同约定的权利。3.1.2第三方有权根据合同约定获得相应的报酬或费用。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定或甲乙方的要求，完成约定的工作内容。3.2.2第三方应对其工作成果负责，确保符合合同约定的质量标准。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因其违约行为导致甲乙方损失时，第三方应承担的赔偿责任限额。4.2第三方责任限额的确定4.2.1甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。4.2.2第三方责任限额不应超过其从甲乙方获得的报酬或费用。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。5.2第三方应仅向甲乙方承担责任，不向其他合同方承担责任。第六条第三方违约的处理6.1第三方违约指第三方未能按照合同约定履行义务。6.2第三方违约的处理方式6.2.1甲乙方应与第三方协商解决违约问题。6.2.2如协商不成，甲乙方有权解除与第三方的合同，并追究其违约责任。第七条第三方与甲乙方的沟通与协作7.2甲乙方应提供第三方履行合同所需的信息、资料和条件。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更8.1.1甲乙方如需变更第三方的，应提前书面通知对方，并说明变更理由。8.1.2变更第三方应经双方协商一致，并签订书面补充协议。8.2第三方介入的解除8.2.1甲乙方如需解除与第三方的合同，应提前书面通知对方，并说明解除理由。8.2.2解除第三方合同应经双方协商一致，并签订书面补充协议。第九条第三方介入的违约责任9.1第三方如违反本合同或与甲乙方的约定，应承担违约责任。9.2第三方违约责任的承担方式包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、承担额外费用等。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议指第三方与甲乙方在合同履行过程中发生的争议。10.2争议解决方式包括但不限于：协商解决、调解、仲裁、诉讼等。第十一条第三方介入的合同份数与保管11.1第三方介入的合同份数11.1.1本合同一式三份，甲乙方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。11.1.2双方应妥善保管合同副本，未经对方同意，不得对外泄露或转让。11.2第三方介入的合同保管11.2.1第三方应在本合同签订后____天内，将合同正本提交给各自的法律顾问或指定的合同管理人员进行保管。11.3第三方介入的合同副本效力11.3.1如双方在合同中约定合同副本具有法律效力，则第三方持有的合同副本亦具有同等法律效力。第十二条第三方介入的其他条款12.1甲乙方与第三方签订的合同，不得影响甲乙方之间的合同关系。12.2甲乙方与第三方之间的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：核电站建设施工合同协议书附件二：核电站建设施工图纸和技术规范附件三：工程量清单和报价单附件四：施工进度计划和时间表附件五：质量保证书和检测报告附件六：安全防护措施方案和应急预案附件七：材料和设备供应合同附件八：施工分包合同附件九：监理和咨询服务合同附件十：保险合同附件十一：知识产权保护协议附件十二：保密协议附件十三：争议解决协议附件十四：合同变更和解除协议附件十五：第三方介入协议附件的详细要求和说明：附件一：核电站建设施工合同协议书本协议书是核电站建设施工合同的主体文件，明确了甲乙方的权利义务和合同的履行条件。附件二：核电站建设施工图纸和技术规范包含核电站建设施工所需的详细图纸和技术规范，用于指导施工过程。附件三：工程量清单和报价单详细列出所有施工工程的项目、工程量和报价，作为合同价款支付的依据。附件四：施工进度计划和时间表明确施工的起始日期、结束日期以及各个阶段的进度安排。附件五：质量保证书和检测报告证明承包人施工质量的文件，由第三方检测机构出具。附件六：安全防护措施方案和应急预案包含施工过程中的安全防护措施和应急预案，确保施工安全。附件七：材料和设备供应合同明确材料和设备供应商的供应义务和质量要求。附件八：施工分包合同如有分包工程，应附上与分包方的合同文件。附件九：监理和咨询服务合同明确监理和咨询机构的职责和报酬。附件十：保险合同包含施工过程中所需的各种保险合同，如意外伤害保险、工程保险等。附件十一：知识产权保护协议明确双方对施工过程中产生的知识产权的保护义务。附件十二：保密协议规定双方在合同履行过程中对商业秘密和敏感信息的保密义务。附件十三：争议解决协议约定合同争议的解决方式、仲裁机构或法院等。附件十四：合同变更和解除协议明确合同变更和解除的条件、程序和后