2024年数据中心综合布线系统设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年数据中心综合布线系统设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义2.合同范围与内容2.1设计范围2.2施工范围2.3材料供应范围3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准5.项目进度与时间安排5.1设计进度5.2施工进度5.3工期延误6.合同的履行与验收6.1合同履行6.2验收标准6.3验收程序7.违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式8.合同的变更与终止8.1合同变更8.2合同终止9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款10.合同的适用法律与争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式11.其他条款11.1合同的生效与解除11.2合同的转让11.3附件12.设计与施工项目的详细内容12.1设计项目详细内容12.2施工项目详细内容13.材料供应清单13.1材料名称13.2材料规格13.3材料数量14.双方联系方式14.1甲方联系方式14.2乙方联系方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的本合同标的为甲方2024年数据中心综合布线系统的设计与施工。1.3合同关键词定义（1）综合布线系统：指用于数据中心内部各种通信设备、计算机设备、监控设备等互相连接，实现数据、语音、图像等多种信号传输的电缆、连接器、插座等组成的系统。（2）数据中心：指甲方用于数据存储、处理和管理的场所。第二条合同范围与内容2.1设计范围乙方负责对甲方数据中心进行现场踏勘，根据甲方提供的设备清单、网络需求等资料，为甲方提供综合布线系统的设计方案，并提交设计图纸及相关技术文件。2.2施工范围乙方按照设计方案负责组织综合布线系统的施工，包括布线、接头制作、设备安装、测试等全部工作。2.3材料供应范围乙方负责提供综合布线系统施工所必需的电缆、连接器、插座等材料。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括设计费、施工费和材料费。3.2支付方式甲方支付乙方合同款项，可采用银行转账、支票等方式。3.3支付时间表甲方应在合同签订后的【】日内支付乙方合同总价的【】%；剩余的【】%作为乙方完成施工后的尾款，待甲方验收合格后支付。第四条设计与施工要求4.1设计要求乙方应按照甲方的实际需求和提供的资料，提供合理、科学、可靠的综合布线系统设计方案。设计方案应包括：图纸、技术说明、材料清单等。4.2施工要求乙方应严格按照设计方案和施工规范进行施工，确保综合布线系统的质量。4.3质量标准综合布线系统施工质量应符合国家相关标准和规范要求，包括《综合布线系统工程验收规范》（GB503122007）等。第五条项目进度与时间安排5.1设计进度乙方应在合同签订后的【】日内完成设计方案，并提交给甲方审查。5.2施工进度乙方应按照设计方案和甲方要求，保证在【】日内完成综合布线系统的施工。5.3工期延误乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。第六条合同的履行与验收6.1合同履行乙方应按照合同约定，完成综合布线系统的设计与施工。6.2验收标准甲方应按照国家相关标准和规范，对乙方完成的综合布线系统进行验收。6.3验收程序甲方应在乙方完成施工后的【】日内进行验收，验收合格的，支付尾款；验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内整改合格。第八条违约责任与争议解决8.1违约责任乙方如未按照合同约定完成设计或施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。8.2争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与终止9.1合同变更合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以变更合同内容。9.2合同终止合同履行完毕，双方签署验收合格证书后，本合同即告终止。第十条保密条款10.1保密内容乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。10.2保密期限乙方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后【】年止。10.3违约保密条款乙方如违反保密义务，应向甲方支付违约金，违约金为泄露信息造成的损失的【】倍。第十一条其他条款11.1合同的生效与解除本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，双方应严格履行合同义务。合同解除应书面协议。11.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。11.3附件本合同附件包括：设计方案、施工方案、材料供应清单等。第十二条设计与施工项目的详细内容12.1设计项目详细内容（1）现场踏勘与需求分析（2）综合布线系统设计（3）设计方案提交12.2施工项目详细内容（1）布线施工（2）接头制作（3）设备安装（4）系统测试第十三条材料供应清单13.1材料名称（1）电缆（2）连接器（3）插座13.2材料规格（1）电缆：【】芯，【】平方毫米（2）连接器：【】系列（3）插座：【】型号13.3材料数量根据设计方案，提供详细的材料数量清单。第十四条双方联系方式14.1甲方联系方式联系人：【】联系电话：【】电子邮箱：【】14.2乙方联系方式联系人：【】联系电话：【】电子邮箱：【】本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。1.2第三方范围（1）甲方委托的监理机构；（2）乙方分包的施工单位；（3）提供材料、设备的供应商；（4）合同履行过程中涉及的政府部门或其他机构。第二条第三方责任的限定2.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规规定，承担相应的责任。2.2第三方责任限额甲乙双方根据合同约定，可以明确第三方的责任限额。责任限额可以是金额限制，也可以是责任范围的限制。2.3第三方责任划分（1）甲乙双方与第三方之间的责任划分，应根据合同约定和法律法规规定确定。（2）如第三方因履行合同造成甲方损失，乙方应承担连带责任。（3）如乙方因第三方原因无法按约履行合同，乙方应承担违约责任。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲乙双方应相互配合，协调与第三方的工作关系，确保合同顺利履行。3.2第三方管理甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定和法律法规规定履行义务。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方发生变更，甲乙双方应书面协议，并及时修改合同相关条款。4.2第三方解除如第三方解除合同，甲乙双方应按照合同约定和法律法规规定处理后续事宜。第五条第三方介入的违约处理5.1第三方违约如第三方违反合同约定和法律法规规定，甲乙双方应按照合同约定处理。5.2第三方违约处理程序甲乙双方应尝试协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条第三方介入的保密义务6.1第三方保密义务第三方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。6.2第三方保密期限第三方的保密义务自合同履行完毕之日起生效，至合同保密信息公开之日止。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方争议解决如第三方介入引起争议，甲乙双方应尝试协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方争议解决方式甲乙双方应按照法律法规规定，选择合适的争议解决方式。第八条第三方介入的其他事项8.1第三方权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方权益。8.2第三方资料保管甲乙双方应妥善保管与第三方有关的合同文件、往来函件等资料。本附加条款一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计方案详细说明：设计方案应包括综合布线系统的布局图、接线图、材料清单等技术文件。附件二：施工方案详细说明：施工方案应包括施工流程、施工方法、施工要求等技术文件。附件三：材料供应清单详细说明：材料供应清单应包括材料名称、规格、数量、品牌等信息。附件四：设备清单详细说明：设备清单应包括设备名称、型号、数量、制造商等信息。附件五：验收标准和方法详细说明：验收标准和方法应包括综合布线系统验收的标准、流程、要求等。附件六：保密协议详细说明：保密协议应包括保密内容、保密期限、违约保密条款等。附件七：第三方资质证明详细说明：第三方资质证明应包括第三方的营业执照、资质证书等文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定时间完成设计或施工。2.乙方设计方案不符合甲方需求或施工质量不符合标准。3.乙方未按照约定提供材料或设备。4.乙方未按照约定保密甲方信息。责任认定：1.乙方每违约一次，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。2.乙方违约导致甲方损失的，乙方应承担损失赔偿责任。3.乙方未按照约定保密甲方信息，应向甲方支付违约金，违约金为泄露信息造成的损失的【】倍。示例说明：如乙方未按照约定时间完成设计，甲方可以要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。如果乙方设计方案不符合甲方需求，甲方可以要求乙方重新设计或支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。说明三：法律名词及解释：1.综合布线系统：指用于数据中心内部各种通信设备、计算机设备、监控设备等互相连接，实现数据、语