2024年政府公共厕所改造装修施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年政府公共厕所改造装修施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方：指中华人民共和国省市区政府1.2乙方：指具有资质的施工单位，全称X建筑工程有限公司1.3丙方：指监理单位，全称X监理有限公司2.工程概况2.1工程名称：2024年政府公共厕所改造装修工程2.2工程地点：省市区内指定公共厕所2.3工程内容：包括但不限于厕所主体结构改造、内部装修、给排水系统改造、供电系统改造等3.合同价款3.1合同总价：人民币X万元（大写：X万元整）3.2付款方式：按工程进度分阶段支付3.3质保金：合同总价的5%，工程验收合格后无质量问题一次性支付4.合同工期4.1计划工期：自开工之日起，共计X个月4.2工期延误：如乙方原因导致工期延误，应按约定支付逾期违约金5.工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和要求5.2质量监督：丙方负责对施工过程进行全程监督，确保工程质量6.施工许可及手续6.1乙方应负责办理工程所需的各项施工许可及手续，并承担相关费用6.2乙方应在开工前向甲方提供完整的施工许可文件7.安全生产7.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工7.2乙方应承担因施工导致的安全生产事故的一切责任8.知识产权保护8.1乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权8.2乙方应按甲方要求对工程相关资料进行归档保存9.保密条款9.1乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密9.2保密期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止10.合同的变更与解除10.1合同变更：经甲乙双方协商一致，可对合同内容进行变更10.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商解除合同11.争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼12.法律适用及争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律12.2如发生法律纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，提交合同签订地仲裁委员会仲裁13.其他条款13.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力13.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止14.附件14.1工程设计图纸及相关技术资料14.2施工许可证、安全生产许可证等必备文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条工程概况2.1工程名称：2024年政府公共厕所改造装修工程。2.2工程地点：省市区内指定公共厕所。2.3工程内容：包括但不限于厕所主体结构改造、内部装修、给排水系统改造、供电系统改造等。具体工程内容以甲方提供的工程设计图纸及相关技术资料为准。第三条合同价款3.1合同总价：人民币X万元（大写：X万元整）。3.2付款方式：按工程进度分阶段支付。具体付款比例和时间由甲乙双方在合同附件中约定。3.3质保金：合同总价的5%，工程验收合格后无质量问题一次性支付。质保金支付时间及方式由甲乙双方在合同附件中约定。第四条合同工期4.1计划工期：自开工之日起，共计X个月。具体工期以甲方批准的开工通知书为准。4.2工期延误：如乙方原因导致工期延误，应按约定支付逾期违约金。逾期违约金的计算方式和支付时间由甲乙双方在合同附件中约定。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。5.2质量监督：丙方负责对施工过程进行全程监督，确保工程质量。丙方应按照约定向甲方报告工程质量情况。第六条施工许可及手续6.1乙方应负责办理工程所需的各项施工许可及手续，并承担相关费用。6.2乙方应在开工前向甲方提供完整的施工许可文件。如因乙方原因导致施工许可文件不齐全，乙方应承担由此产生的全部责任。第七条安全生产7.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工。7.2乙方应承担因施工导致的安全生产事故的一切责任。如乙方在施工过程中发生安全事故，应及时报告甲方和丙方，并按照相关规定处理。第八条知识产权保护8.1乙方应保证施工过程中不侵犯他人知识产权。8.2乙方应按甲方要求对工程相关资料进行归档保存。归档资料应包括施工图纸、施工记录、验收报告等。第九条保密条款9.1乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密。9.2保密期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第十条合同的变更与解除10.1合同变更：经甲乙双方协商一致，可对合同内容进行变更。变更内容应签订书面协议，并作为本合同的附件。10.2合同解除：因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商解除合同。解除合同后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二条法律适用及争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2如发生法律纠纷，双方应友好协商解决，协商不成时，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第十三条其他条款13.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。第十四条附件14.1工程设计图纸及相关技术资料。14.2施工许可证、安全生产许可证等必备文件。14.3付款计划及质保金支付方式。14.4工期延误违约金计算方式。14.5安全生产管理协议。14.6质量监督报告。14.7工程验收标准及方法。14.8乙方人员资格证明文件。14.9其他双方认为需要附件的文件。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.2第三方介入：第三方根据本合同的约定或甲乙双方的邀请，参与工程的实施、监督、设计、供应等环节。第二条第三方责任2.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其在合同中的职责，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2第三方应对其提供的服务或产品负责，确保其符合合同要求和国家标准，不得侵犯他人知识产权。2.3第三方应承担因自身原因导致的安全生产事故的一切责任。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方：第三方应接受甲方的监督和管理，按照甲方的要求完成合同约定的工作。3.2第三方与乙方：第三方应按照合同约定和乙方的要求，提供相应的服务或产品。第四条第三方责任限额4.1第三方应对其参与工程环节中因过错导致的损失承担赔偿责任。赔偿金额由甲乙双方协商确定。4.2第三方责任限额：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，承担相应的责任限额。具体限额由甲乙双方在合同附件中约定。第五条第三方违约处理5.1第三方违反合同约定，甲方有权要求第三方改正或赔偿损失。5.2第三方未按约定履行合同义务，乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于工期延误、质量问题等。5.3第三方侵权：第三方侵犯他人知识产权或其他合法权益，甲方、乙方有权要求第三方停止侵权行为，并承担相应的法律责任。第六条第三方解除合同6.1第三方因不可抗力等原因无法履行合同，可以解除合同。解除合同后，第三方应按照甲乙双方的要求完成工程收尾工作，并承担相应费用。6.2甲乙双方同意解除合同的，第三方应按照甲乙双方的要求办理合同解除手续。第七条第三方介入的变更与调整7.1第三方介入的变更：如因工程需要，甲乙双方同意对第三方进行变更，应签订书面变更协议，并作为本合同的附件。7.2第三方介入的调整：如因工程进度、质量等原因，甲乙双方同意对第三方进行调整，应签订书面调整协议，并作为本合同的附件。第八条第三方与甲乙方的沟通与协作8.1第三方应主动与甲乙双方进行沟通与协作，确保工程顺利实施。8.2甲乙双方与第三方应定期召开工程协调会议，解决工程实施过程中的问题。8.3第三方应按照甲乙双方的要求，提供相关工程资料和信息。第九条第三方退出9.1第三方因合同解除、违约或其他原因退出工程，应按照甲乙双方的要求办理退出手续。9.2第三方退出后，应承担因其参与工程环节造成的损失赔偿责任。第十条第三方责任保险10.1第三方应根据甲乙双方的要求，购买并维持相应的责任保险。10.2保险费用由第三方承担，保险受益人为甲方、乙方。第十一条第三方合规与合法性11.1第三方应保证其提供的服务或产品符合国家法律法规的要求。11.2第三方应承担因其服务或产品不符合法律法规导致的损失赔偿责任。第十二条第三方与工程验收12.1第三方应配合甲方、乙方进行工程验收。12.2工程验收不合格，第三方应按照甲乙双方的要求进行整改。第十三条第三方与工程保修13.1第三方应对其提供的服务或产品承担保修责任。13.2保修期限、保修范围等事项由甲乙双方在合同附件中约定。第十四条第三方与合同争议14.1第三方与甲方、乙方之间的合同争议，应通过友好协商解决。14.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十五条第三方与法律适用及争议解决15.1本合同涉及的第三方应适用中华人民共和国法律。15.2如发生法律纠纷，第三方应友好协商解决，协商不成时，提交合同签订地第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸及相关技术资料附件2：施工许可证、安全生产许可证等必备文件附件3：付款计划及质保金支付方式附件4：工期延误违约金计算方式附件5：安全生产管理协议附件6：质量监督报告附件7：工程验收标准及方法附件8：乙方人员资格证明文件附件9：知识产权侵权纠纷处理办法附件10：第三方责任保险保单附件11：工程保修条款附件12：合同变更、解除及终止协议附件13：争议解决协议附件14：法律法规及标准规范清单说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合合同要求。2.乙方未按约定提供服务或产品，或提供的服务或产品存在质量问题。3.乙方未按约定保护甲方知识产权，导致甲方遭受侵权损失。4.乙方未按约定进行安全生产管理，导致安全事故发生。5.乙方未按约定购买并维持第三方责任保险。6.第三方未按约定提供服务或产品，或提供的服务或产品存在质量问题。7.第三方未按约定配合甲方、乙方进行工程验收。违约责任认定标准：1.乙方违约：按照合同约定和法律法规的要求，乙方应承担违约责任，包括但不限于工期延误违约金、质量问题修复费用等。2.第三方违约：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，承担违约责任，包括但不限于服务或产品质量问题修复费用、工期延误违约金等。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，甲方有权根据附件4中的工期延误违约金计算方式，要求乙方支付违约金。具体计算方式为：每延误一天，乙方应支付合同总价0.5%的违约金。说明三：法律名词及解释：1.中华人民共和国法律：本合同适用中华人民共和国法律，包括但不限于《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.知识产权：指专利权、著作权、商标权等法律保护的智力