施工合同示范文本：建筑施工合同终止协议

合同编号：__________建筑施工合同终止协议甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建筑施工合同》（合同编号：__________），鉴于____（具体原因，如设计变更、甲方资金问题等）原因，甲乙双方经协商一致，决定终止上述合同的履行。为确保双方合法权益，就合同终止相关事宜达成如下协议：一、合同终止1.本协议签署后，双方同意《建筑施工合同》立即终止，双方不再享有合同约定的权利和承担合同约定的义务。2.乙方应立即停止施工，妥善保管施工现场，确保施工现场的安全。3.本协议签署前，乙方已完成的工程部分，甲方应按照《建筑施工合同》的约定支付相应的工程款。二、合同终止后的处理1.乙方应在合同终止后____个工作日内，向甲方提交合同终止的书面报告及相关资料。2.甲方应在合同终止后____个工作日内，向乙方支付已完成的工程款、乙方垫付的费用以及按约定应支付的其他款项。3.乙方应按照甲方的要求，办理相关工程资料的移交手续。4.双方应共同努力，确保合同终止后的各项工作顺利进行，避免产生不必要的纠纷。三、保密条款1.双方同意，本协议的内容和签署过程，除依法应当向行政机关、司法机关提供的外，应对外保密，不得向第三方透露。2.乙方应妥善保管与甲方提供的工程资料、技术资料等相关保密信息，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。四、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼费用由败诉方承担，但有权要求对方支付合理的律师费。五、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日附件：1.《建筑施工合同》2.合同终止的书面报告及相关资料注意事项及解决办法：1.合同终止：合同终止协议的签署应遵循《中华人民共和国合同法》相关规定，确保双方合法权益得到保障。合同终止后，乙方应立即停止施工，妥善保管施工现场，确保施工现场的安全。2.保密条款：乙方应妥善保管与甲方提供的工程资料、技术资料等相关保密信息，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。违反保密条款的一方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。3.争议解决：双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担，但有权要求对方支付合理的律师费。关键词语的法律名词解释：1.发包方（甲方）：指在建筑施工合同中承担工程发包义务的一方。2.承包方（乙方）：指在建筑施工合同中承担工程承包义务的一方。3.合同终止：指合同双方在合同履行过程中，根据合同约定或法律法规规定，提前终止合同权利义务关系的行为。4.保密信息：指合同双方在履行合同过程中产生的、不为公众所知的、具有商业价值的信息。5.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。6.友好协商：指合同双方在解决争议时，本着互相尊重、平等互利的原则，进行坦诚、公正的沟通与协商。特殊应用场合及补充条款：1.设计变更：如果甲方在合同执行过程中提出设计变更，导致工程量增加或减少，双方应协商调整工程价款。补充条款如下："如甲方提出设计变更，乙方应根据变更内容向甲方提出相应的工程价款调整方案。甲方应在收到调整方案后____个工作日内予以确认或提出修改意见。双方确认的设计变更工程价款调整方案应作为本合同的附件执行。"2.甲方资金问题：如果甲方在合同履行过程中出现资金问题，导致工程进度受到影响，双方应协商解决。补充条款如下："如甲方出现资金问题，影响工程进度，乙方应与甲方协商，甲方应在协商后____个工作日内制定切实可行的资金解决方案。双方应共同努力，确保工程顺利进行。"3.不可抗力：如果因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应协商延期。补充条款如下："如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应立即协商解决。甲方应根据实际情况给予乙方必要的延期，延期时间根据不可抗力