2024年建设工程施工合同全新范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建设工程施工合同全新范本本合同目录一览第一条：合同主体1.1发包方1.2承包方第二条：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付时间第四条：工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条：质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工标准第六条：施工组织与管理6.1施工方案6.2施工人员6.3施工现场管理6.4安全生产第七条：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3质量验收第八条：变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条：违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖第十一条：合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二条：保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条：其他约定13.1知识产权13.2环境保护13.3不可抗力第十四条：附件14.1工程图纸14.2技术说明书14.3材料供应清单14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条：合同主体1.1发包方1.1.1名称：×××公司1.1.2法定代表：×××1.1.3地址：×××市×××区×××路×××号1.1.4联系人：×××1.1.5联系电话：×××1.2承包方1.2.1名称：×××建筑有限公司1.2.2法定代表：×××1.2.3地址：×××市×××区×××路×××号1.2.4联系人：×××1.2.5联系电话：×××第二条：工程概况2.1工程名称：×××建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：×××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程第三条：合同价格3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）3.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格3.3支付方式：按工程进度分阶段支付3.4支付时间：详见附件支付时间表第四条：工期4.1开工日期：×××年×××月×××日4.2竣工日期：×××年×××月×××日4.3工期延误：如因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金，具体金额双方协商确定第五条：质量标准5.1工程质量：达到国家及行业相关标准5.2材料质量：符合国家及行业相关标准5.3施工标准：严格按照设计图纸和施工规范进行第六条：施工组织与管理6.1施工方案：承包方应根据工程特点和施工进度，制定合理的施工方案6.2施工人员：承包方应具备相应的专业技术人员和管理人员，确保工程质量、安全、进度等方面的需求6.3施工现场管理：承包方应做好施工现场的清洁、安全、保卫工作，确保施工现场的正常秩序6.4安全生产：承包方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工，确保施工过程中的安全生产第七条：材料与设备7.1材料供应：发包方负责提供工程所需的主要材料和设备，具体清单详见附件7.2设备供应：发包方负责提供施工所需的设备，具体清单详见附件7.3质量验收：承包方应严格按照合同约定的质量标准进行验收，如发现不合格情况，有权要求承包方进行整改第八条：变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，如因客观原因导致工程内容、规模、进度等方面发生变化，双方可协商变更合同内容，并签订补充协议8.2合同解除：在合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并按照实际情况承担相应的责任第九条：违约责任9.1发包方违约：如发包方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向承包方支付违约金，并赔偿因此给承包方造成的损失9.2承包方违约：如承包方未按约定履行合同义务，应承担违约责任，向发包方支付违约金，并赔偿因此给发包方造成的损失第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼10.2诉讼管辖：合同签订地的人民法院具有管辖权第十一条：合同的生效、变更和终止11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同变更：合同的变更须经双方协商一致，并签订书面补充协议11.3合同终止：合同执行完毕或者双方协商解除合同后，合同即告终止第十二条：保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密12.2保密期限：保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年止第十三条：其他约定13.1知识产权：双方同意，工程设计、施工过程中所形成的知识产权，归双方共同所有13.2环境保护：双方应严格按照国家及地方环保法规进行施工，确保工程对环境的影响降至最低13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任第十四条：附件14.1工程图纸：详见附件图纸14.2技术说明书：详见附件技术说明书14.3材料供应清单：详见附件材料供应清单14.4其他相关文件：详见附件其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同执行过程相关联的其他主体，包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应方、设备供应方等。第二条：第三方介入方式2.1第三方介入本合同的方式包括但不限于提供专业服务、供应材料和设备、进行工程监理等。第三条：第三方责任3.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其合同义务，确保工程质量、安全、进度等方面的需求。3.2第三方如因自身原因导致工程损失或延误，应承担相应的责任，向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第四条：第三方权益4.1第三方有权按照合同约定，获得相应的权益，包括但不限于合同款项的支付、工程验收合格后的权益分配等。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系基于本合同及第三方与甲乙方的单独合同约定，第三方对甲乙双方承担独立的合同义务。5.2甲乙双方与第三方之间的合同履行，不影响甲乙双方之间的合同义务和权益。第六条：第三方责任限额6.1第三方应对其履行合同过程中产生的损害承担有限责任，但法律、法规另有规定的除外。6.2第三方责任限额包括但不限于第三方造成的工程损失、延误等，具体责任限额由甲乙双方与第三方在合同中约定。第七条：第三方违约处理7.1如第三方未按约定履行合同义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条：第三方合同的变更和终止8.1第三方合同的变更：第三方合同的变更须经甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。8.2第三方合同的终止：第三方合同执行完毕或者甲乙双方协商解除第三方合同时，第三方合同即告终止。第九条：保密条款9.1第三方应对其在合同履行过程中获悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，予以保密。9.2保密期限自合同生效之日起计算，至合同终止之日起五年止。第十条：其他约定10.1知识产权：第三方同意，工程设计、施工过程中所形成的知识产权，归甲乙双方共同所有。10.2环境保护：第三方应严格按照国家及地方环保法规进行施工，确保工程对环境的影响降至最低。10.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，第三方不承担责任。第十一条：附件11.1第三方合同：详见附件第三方合同11.2其他相关文件：详见附件其他相关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：技术说明书附件3：材料供应清单附件4：设备供应清单附件5：第三方合同附件6：支付时间表附件7：工程验收标准附件8：安全生产规定附件9：环保法规附件10：知识产权协议附件11：保密协议附件12：不可抗力证明附件13：违约金计算公式附件14：争议解决方式说明附件1：工程图纸详细要求：包含工程的总图、详图、平面图、立面图、剖面图等，必须符合国家相关标准和规范，并由双方共同确认。附件2：技术说明书详细要求：详细描述工程的技术参数、材料要求、施工工艺等，由双方共同确认。附件3：材料供应清单详细要求：列出工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量标准等，由双方共同确认。附件4：设备供应清单详细要求：列出工程所需的所有的设备名称、规格、数量、质量标准等，由双方共同确认。附件5：第三方合同详细要求：包含与第三方签订的合同文本，明确双方的权利和义务。附件6：支付时间表详细要求：明确支付的时间、金额、条件等，由双方共同确认。附件7：工程验收标准详细要求：明确工程验收的标准和流程，由双方共同确认。附件8：安全生产规定详细要求：明确施工过程中的安全生产要求和措施，由双方共同确认。附件9：环保法规详细要求：明确施工过程中的环保要求和措施，由双方共同确认。附件10：知识产权协议详细要求：明确工程设计、施工过程中所形成的知识产权的归属和保护，由双方共同确认。附件11：保密协议详细要求：明确双方在合同履行过程中获悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等的保密义务和保密期限，由双方共同确认。附件12：不可抗力证明详细要求：明确不可抗力的定义、证明文件等，由双方共同确认。附件13：违约金计算公式详细要求：明确违约金的计算方式和标准，由双方共同确认。附件14：争议解决方式说明详细要求：明确争议解决的方式、诉讼管辖等，由双方共同确认。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：包括但不限于未按约定履行合同义务、工程质量不符合约定、工程进度延误、第三方违约等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等，具体责任由双方根据实际情况确定。示例说明：如承包方未按约定完成工程，导致工程进度延误，应按照违约金计算公式向发包方支付违约金。说明三：法律名词及解释：法律名词：包括但不限于合