家具衣柜定做合同范例

家具衣柜定做合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

鉴于：

1.买方因装修新房需要，决定向卖方购买家具衣柜；

2.双方经友好协商，达成如下协议：

一、标的物及数量

1.标的物：家具衣柜

2.数量：__________件

3.尺寸及样式：详见附件一《家具衣柜设计图纸》

二、价格及支付方式

1.价格：人民币__________元整（大写：____________________）

2.支付方式：买方应在合同签订之日起__________个工作日内支付全部款项；

3.付款方式：__________

三、交付及验收

1.交付时间：卖方应在合同签订之日起__________个工作日内将家具衣柜交付给买方；

2.交付地点：____________________

3.验收标准：详见附件二《家具衣柜验收标准》

4.验收期限：买方应在收到家具衣柜之日起__________个工作日内进行验收，如有异议应及时通知卖方，逾期视为无异议。

四、售后服务

1.保修期限：自家具衣柜交付之日起__________年；

2.售后服务：卖方应在接到买方投诉之日起__________个工作日内进行处理；

3.售后服务内容：详见附件三《售后服务细则》

五、违约责任

1.买方未按约定时间支付款项的，应向卖方支付__________%的违约金；

2.卖方未按约定时间交付家具衣柜的，应向买方支付__________%的违约金；

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议；

3.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.家具衣柜设计图纸

2.家具衣柜验收标准

3.售后服务细则

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

鉴于：

1.买方因装修新房需要，决定向卖方购买家具衣柜；

2.为确保家具衣柜的制作质量及交付进度，买方委托监理方进行监督；

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、标的物及数量

1.标的物：家具衣柜

2.数量：__________件

3.尺寸及样式：详见附件一《家具衣柜设计图纸》

二、价格及支付方式

1.价格：人民币__________元整（大写：____________________）

2.支付方式：买方应在合同签订之日起__________个工作日内支付全部款项；

3.付款方式：__________

三、交付及验收

1.交付时间：卖方应在合同签订之日起__________个工作日内将家具衣柜交付给买方；

2.交付地点：____________________

3.验收标准：详见附件二《家具衣柜验收标准》

4.验收期限：买方应在收到家具衣柜之日起__________个工作日内进行验收，如有异议应及时通知卖方，逾期视为无异议。

四、监理方责任及权利

1.监理方负责对卖方制作家具衣柜的过程进行全程监督，确保其符合合同约定及设计图纸要求；

2.监理方有权要求卖方对不符合要求的制作过程进行整改；

3.监理方有权要求卖方提供相关材料及进度报告；

4.监理方有权对卖方的违约行为提出警告或终止合同；

5.监理方有权要求卖方支付违约金。

五、卖方责任及权利

1.卖方应按照合同约定及设计图纸要求制作家具衣柜；

2.卖方应保证家具衣柜的质量，如有质量问题，卖方应负责修复或更换；

3.卖方应按照合同约定的时间交付家具衣柜；

4.卖方有权要求买方支付款项；

5.卖方有权要求买方提供必要的配合。

六、违约责任

1.买方未按约定时间支付款项的，应向卖方支付__________%的违约金；

2.卖方未按约定时间交付家具衣柜的，应向买方支付__________%的违约金；

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份；

2.本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议；

3.本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.家具衣柜设计图纸

2.家具衣柜验收标准

九、第三方介入的意义和目的

丙方作为第三方监理方介入本合同，旨在确保家具衣柜的制作质量及交付进度，维护甲方的合法权益。通过丙方的专业监督，可以降低甲方在购买家具衣柜过程中的风险，提高甲方对家具衣柜品质的信心。

十、甲方权益主导的目的和意义

甲方作为合同主导方，通过设定详细的条款和约束条件，确保家具衣柜的品质和交付进度符合预期。甲方权益的主导，有利于甲方在合同履行过程中维护自身利益，降低潜在风险，同时为甲方的装修工程提供有力保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

乙方（以下简称“供应商”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

住所地：____________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

委托代理人：________________

鉴于：

1.开发商在其开发的项目中需要采购大量建筑材料；

2.乙方作为供应商，具备丰富的建筑材料供应经验；

3.为确保建筑材料的质量和供应效率，开发商委托丙方作为监理单位进行监督；

4.双方经友好协商，达成如下协议：

一、标的物及数量

1.标的物：建筑材料

2.数量：详见附件一《建筑材料采购清单》

3.规格及型号：详见附件一《建筑材料采购清单》

二、价格及支付方式

1.价格：人民币__________元整（大写：____________________）

2.支付方式：开发商应在合同签订之日起__________个工作日内支付预付款，余款在材料交付并经监理单位验收合格后支付；

3.付款方式：__________

三、交付及验收

1.交付时间：乙方应在合同签订之日起__________个工作日内将建筑材料交付至指定地点；

2.交付地点：____________________

3.验收标准：详见附件二《建筑材料验收标准》

4.验收期限：监理单位应在收到建筑材料之日起__________个工作日内进行验收，开发商应在收到验收报告后__________个工作日内确认；

5.未经监理单位验收或验收不合格的材料，乙方应负责重新交付或更换。

四、监理单位责任及权利

1.丙方作为监理单位，负责对乙方提供的建筑材料进行质量、数量、规格的监督；

2.丙方有权要求乙方提供相关质量证明文件和检测报告；

3.丙方有权对不合格的材料提出整改要求；

4.丙方有权对乙方的违约行为提出警告或终止合同；

5.丙方有权要求乙方支付违约金。

五、供应商责任及权利

1.乙方应按照合同约定及采购清单的要求提供建筑材料；

2.乙方应保证建筑材料的质量，如有质量问题，乙方应负责修复或更换；

3.乙方有权要求开发商支付预付款和余款；

4.乙方有权要求开发商提供必要的施工配合。

六、违约责任

1.开发商未按约定时间支付款项的，应向乙方支付__________%的违约金；

2.乙方未按约定时间交付材料或提供的材料不符合要求的，应向开发商支付__________%的违约金；

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向开发商所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份；

2.本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议；

3.本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.建筑材料采购清单

2.建筑材料验收标准

九、乙方权益主导的目的和意义

乙方作