2024年度非物质文化遗产保护施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度非物质文化遗产保护施工合同本合同目录一览第一条定义与术语1.1非物质文化遗产1.2保护施工1.3合同双方1.4施工期限第二条保护施工内容2.1施工项目列表2.2施工标准与要求2.3施工质量保证第三条合同双方责任3.1甲方责任3.2乙方责任3.3丙方责任（如有）第四条合同价款与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3进度付款4.4发票与税务第五条施工进度与时间安排5.1施工计划5.2施工延期5.3提前完成奖励（如有）第六条施工质量控制6.1质量监督机构6.2质量验收标准6.3质量问题处理第七条安全生产与环保7.1安全生产措施7.2环保要求7.3安全事故处理第八条知识产权保护8.1非物质文化遗产知识产权8.2乙方知识产权保护责任8.3侵权责任第九条保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务期限9.3泄密责任第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约（如有）第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解11.3仲裁11.4法律诉讼第十二条适用法律与管辖12.1合同适用法律12.2争议管辖法院第十三条其他条款13.1不可抗力13.2合同修改与补充13.3合同解除13.4继承与转让第十四条合同的成立与生效14.1合同签署14.2合同生效条件14.3合同附件清单第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1非物质文化遗产本合同所指的非物质文化遗产是指根据《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》所确定的，具有历史、艺术、科学、社会、民族价值，并得到传承与发展的各种传统文化表现形式、知识、技能、习俗、节庆、表现对象及其相关的实物和场所。1.2保护施工保护施工是指按照相关法律法规、标准和技术规范，对非物质文化遗产进行修复、保养、整理、展示等活动，以保护其真实性和完整性，促进其传承和发展。1.3合同双方甲方：指具有非物质文化遗产保护施工需求的行政机关、企事业单位、社会团体或者其他组织。乙方：指具有非物质文化遗产保护施工资质和能力的施工单位。1.4施工期限施工期限是指乙方根据合同约定完成非物质文化遗产保护施工任务的时间期限。第二条保护施工内容2.1施工项目列表本合同施工项目包括但不限于：古建筑修复、传统技艺展示、非物质文化遗产传承活动、文化创意产品开发等。2.2施工标准与要求乙方应按照《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》、相关行业标准和技术规范进行施工，确保非物质文化遗产保护施工的质量。2.3施工质量保证乙方应对施工过程中的非物质文化遗产实物和资料进行妥善保管，确保施工质量，并承担因施工质量问题造成的损失责任。第三条合同双方责任3.1甲方责任甲方应提供非物质文化遗产的保护施工场地、实物和资料，并确保提供的资料真实、完整、准确。3.2乙方责任乙方应按照合同约定完成非物质文化遗产保护施工任务，并保证施工质量和安全。3.3丙方责任（如有）如合同涉及第三方丙方，丙方应按照合同约定履行相关义务，并承担相应责任。第四条合同价款与支付4.1合同总价合同总价是指乙方按照合同约定完成非物质文化遗产保护施工任务所需的费用。具体金额详见合同附件。4.2支付方式甲方支付合同价款的方式可以是分期支付、一次性支付等，具体支付方式由双方在合同中约定。4.3进度付款甲方根据乙方施工进度按照约定的比例支付合同价款。具体比例和进度由双方在合同中约定。4.4发票与税务乙方应向甲方提供合法的税务发票，并承担相关税务责任。第五条施工进度与时间安排5.1施工计划乙方应根据合同约定制定详细的施工计划，并报甲方审批。施工计划应包括施工期限、施工内容、施工步骤、施工人员安排等。5.2施工延期如乙方因不可抗力等原因无法按照施工计划完成施工任务，乙方应提前通知甲方，并协商延期事宜。5.3提前完成奖励（如有）如乙方提前完成施工任务，甲方可以根据合同约定给予乙方提前完成奖励。具体奖励办法由双方在合同中约定。第六条施工质量控制6.1质量监督机构甲方可以委托具有资质的质量监督机构对乙方施工过程进行监督，确保施工质量。6.2质量验收标准乙方施工完成后，甲方应组织验收。验收标准应按照《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》、相关行业标准和技术规范执行。6.3质量问题处理如乙方施工质量不符合约定，乙方应负责及时整改，并承担因此产生的费用。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。第八条知识产权保护8.1非物质文化遗产知识产权乙方在保护施工过程中创作的作品、设计、技术等成果，涉及非物质文化遗产知识产权的，甲乙双方应按照相关法律法规和双方约定处理。8.2乙方知识产权保护责任乙方应保证其保护施工过程中使用的设计、技术等不侵犯他人的知识产权。如乙方侵犯他人知识产权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3侵权责任如乙方在保护施工过程中侵犯他人知识产权，导致甲方遭受侵权纠纷，乙方应负责处理侵权事宜，并承担相应法律责任。第九条保密条款9.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、非物质文化遗产相关资料、甲方商业秘密等。9.2保密义务期限保密义务期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄密责任如乙方泄露保密信息，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。第十条违约责任10.1甲方违约甲方违反合同约定，导致乙方无法正常履行合同的，乙方有权要求甲方承担违约责任。10.2乙方违约乙方未按照合同约定完成施工任务，或施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任。10.3丙方违约（如有）如丙方违反合同约定，导致甲方或乙方遭受损失的，丙方应承担违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决甲乙双方应通过友好协商解决合同争议。11.2调解如协商不成，双方可以请求相关行业协会或专业调解机构进行调解。11.3仲裁如调解不成，甲乙双方可以选择仲裁解决争议。仲裁地点和仲裁机构由双方约定。11.4法律诉讼如仲裁不成，甲乙双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条适用法律与管辖12.1合同适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖法院本合同争议由合同签订地人民法院管辖。第十三条其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致乙方无法履行合同的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明。双方根据不可抗力影响的大小，协商决定部分或全部免除乙方责任。13.2合同修改与补充合同签订后，甲乙双方可以协商对合同进行修改和补充。修改和补充内容应以书面形式签订，与本合同具有同等法律效力。13.3合同解除甲乙双方协商一致，可以解除合同。合同解除后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续。13.4继承与转让未经对方书面同意，甲乙双方不得将合同权利和义务转让给第三方。本合同在履行过程中，如甲乙一方发生合并、分立、解散等情形，本合同继续有效，并由继承其权利义务的单位或组织履行。第十四条合同的成立与生效14.1合同签署本合同自甲乙双方签字或盖章之日起成立。14.2合同生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。14.3合同附件清单合同附件清单详见合同附件。第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和责权利以及第三方与其他各方的划分说明1.第三方概念的界定第三方是指非合同当事人，但参与或协助合同履行的一方。第三方可以是个体、企事业单位、社会团体或其他组织。第三方介入旨在协助甲乙双方更好地履行合同义务，确保非物质文化遗产保护施工的顺利进行。2.第三方责权利的界定第三方介入后，其责任和权利由合同双方根据实际情况进行约定。第三方应按照合同约定履行相关义务，并承担相应责任。合同双方有义务协助第三方履行其职责，并提供必要的条件和资料。3.第三方与其他各方的划分说明第三方与甲乙双方是合同关系外的合作关系。第三方并非合同当事人，不承担合同约定的主要义务，但其履行情况可能影响到合同的履行。合同双方应明确第三方的职责和权利，并合理划分彼此在合同履行过程中的责任和义务。修正条款与说明第一条第三方介入的程序和条件1.1甲乙双方同意第三方介入时，应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。1.2第三方介入前，甲乙双方应核实第三方的资质、能力和信誉，确保其具备履行合同义务的条件。第二条第三方义务的履行与监督2.1第三方应按照合同约定和国家相关法律法规、标准和技术规范，履行其义务。2.2甲方有权对第三方履行情况进行监督，确保第三方施工质量符合约定。2.3第三方应接受甲方的监督和检查，及时整改不符合约定的问题。第三条第三方责任限额的界定3.1第三方承担的责任限额应由甲乙双方在合同中约定，明确第三方向甲方承担的赔偿责任限额。3.2甲方应合理预估第三方施工风险，并根据实际情况调整合同价款和支付方式。3.3甲方和第三方之间发生的纠纷，应通过友好协商、调解、仲裁或法律诉讼等方式解决。第四条第三方与甲方、乙方的关系4.1第三方与甲方、乙方之间是合作关系，第三方非合同当事人，不承担合同约定的主要义务。4.2甲方和乙方应协助第三方履行其职责，并提供必要的条件和资料。4.3第三方如因履行合同造成甲方或乙方损失，应承担相应责任。第五条第三方介入的终止与解除5.1第三方介入合同履行完毕，或甲乙双方协商一致解除第三方介入协议，第三方介入终止。5.2第三方未按照约定履行义务，甲乙双方有权解除第三方介入协议，并要求第三方承担相应责任。5.3第三方因不可抗力无法履行义务，甲乙双方有权解除第三方介入协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：非物质文化遗产保护施工项目清单详细列出施工项目名称、施工内容、施工标准等信息。附件2：施工设计方案包括施工图纸、施工工艺、材料选择等详细设计信息。附件3：施工计划表详细列出施工进度、工期、关键节点等计划信息。附件4：施工质量验收标准列出施工质量验收的具体标准和要求。附件5：施工安全防护措施详细列出施工过程中应采取的安全防护措施。附件6：第三方资质证明文件包括第三方的营业执照、资质证书、法定代表人证明等。附件7：合同价款支付明细表详细列出合同价款的支付比例、支付时间等信息。附件8：保密信息范围和保密协议明确保密信息的范围，以及双方的权利和义务。附件9：违约行为及责任认定标准详细列出违约行为的具体表现和相应的责任认定标准。附件10：合同争议解决方式及相关机构信息列出争议解决的方式、仲裁机构或法院的信息。附件11：合同履行地证明文件证明合同履行地的相关文件，如行政区划证明等。附件12：不可抗力事件证明文件如涉及不可抗力事件，需提供相关证明文件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成施工任务或施工质量不符合要求。2.乙方使用侵犯他人知识产权的材料或技术。3.乙方泄露甲方提供的保密信息。4.甲方未按照约定支付合同价款。5.甲方未提供合同约定的施工条件或资料。6.甲方未履行合同约定的监督义务。违约责任认定标准：1.乙方违约，应承担违约责任，包括但不限于延长工期、赔偿损失等。2.乙方侵权，应承担侵权责任，包括但不限于停止侵权、赔偿损失等。3.乙方泄露保密信息，应承担泄露责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约责任等。4.甲方未支付价款，应承担迟延付款责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.甲方未提供施工条件或资料，应承担相应责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。6.甲方未履行监督义务，应承担监督不力的责任，包括但不限于赔偿损失、延长工期等。示例说明：如乙方未按照约定完成施工任务，甲方可以要求乙方在规定时间内完成施工，并有权要求乙方支付违约金或赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.非物质文化遗产：指根据《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》所确定的，具有历史、艺术、科学、社会、民族价值，并得到传承与发展的各种传统文化表现形式、知识、技能、习俗、节庆、表现对象及其相关的实物和场所。2.保护施工：指按照相关法律法规、标准和技术规范，对非物质文化遗产进行修复、保养、整理、展示等活动，以保护其真实性和完整性，促进其传承和发展。3.第三方：指非合同当事人，但参与或协助合同履行的一方。4.违约：指合同当事人未履行合同约定的义务或履行不符合约定。5.违约责任：指违约方因未履行合同义务或履行不符合约定而应承担的法律责任。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。7.仲裁：指合同双方约定将合同